Договор на изготовление буклетов

Образец заключаемого типового договора

г. Москва «__»__________ 2017 г.

ООО “РПФ НИК”, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кожокару В.В., действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению печатной продукции в соответствии с заданиями, предоставляемыми Заказчиком.

1.2. Вид печатной продукции, характеристики, стоимость и сроки выполнения определяются Дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставлять Исполнителю все необходимые информационные материалы для изготовления заказа.

2.1.2. Утвердить оригинал-макет и цветопробу в течение 3 дней после предоставления их Исполнителем для утверждения, либо предоставить мотивированный отказ.

2.1.3. Производить оплату работ Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

2.1.4. Принимать соответствующие партии продукции, изготовленной Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно товарным накладным.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Подготовить и предоставить на утверждение Заказчика, в зависимости от вида продукции, ее эскизы, оригинал-макеты, цветопробы или образцы изделий в соответствии с заданием.

2.2.2. Изготовить полный тираж продукции из своих материалов.

2.2.3. Гарантировать качество продукции, в соответствии с утвержденными Заказчиком эскизами, оригинал-макетами, цветопробами или образами изделий.

2.2.4. В случае предоставления официальных претензий по качеству и количеству продукции, Исполнитель обязуется за свой счет исправить, заменить некачественную продукцию или компенсировать затраты необходимые для устранения претензий.

2.2.5. Исполнитель обязуется предоставить готовую продукцию в срок оговоренный в Дополнительном соглашениии.

2.3 Документом, подтверждающим сдачу продукции Заказчику является товарная накладная, подписанная обеими сторонами. После подписания товарной накладной изготовленная продукция переходит в собственность к Заказчику.

В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.

2.4 В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

2.5 За каждый просроченный день оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы счета за каждый день просрочки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, определяется на основании соответствующего выставленного Исполнителем счета на оплату.

3.2. Оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании соответствующего выставленного Исполнителем счёта на оплату, в течение 3 (трёх) банковских дней с дня выставления счета.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями. Датой оплаты является зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику накладную и счет-фактуру.

3.5. В случаях, когда по условиям настоящего Договора предусматривается оплата денежных средств на условиях предварительной оплаты или на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, законные проценты на сумму, подлежащую оплате, за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 не начисляются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.

4.2. В случае если ни одна из сторон за две недели до момента прекращения действия Договора не уведомит другую сторону о своем желании не продлевать срок действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

4.3. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения выполнения Сторонами своих обязательств, возникших до момента истечения срока действия Договора.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, при этом Заказчик оплачивает работы, фактически выполненные Исполнителем на основании предоставленного им отчета.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

5.3. Работы по настоящему Договору могут быть приостановлены на основании соглашения сторон, являющегося неотъемлемой частью Договора.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются возникшие после заключения настоящего Договора независящие от воли сторон обстоятельства, создающие объективную невозможность для сторон выполнять полностью или частично возложенные на них обязательства по настоящему Договору:

— военные действия и внутриполитические конфликты;

— неправомерные действия третьих лиц;

— действия государственных органов, влияющие на предмет Договора;

6.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается стороной, которая не выполнила своих обязательств по Договору, путем представления свидетельства компетентного органа государственной власти.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.2. Все споры, которые могут возникнуть в результате выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должны решаться путем переговоров. В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу для выполнения сторонами, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по предмету настоящего Договора теряют силу.

Договор типографии

Договор № на оказание полиграфических услуг

Город Москва, 21 Октября 2015 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем «Производитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

  • 1.1 Производитель принимает обязательства по печати и изготовлению полиграфии с учетом задания заказчика, а он обязуется принять и оплатить услуги.
  • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

2. Обязанности сторон

  • 2.1 Производитель выполнить свои обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств.
  • 2.2 Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, ставших ему известными в связи с исполнением данного Договора. Заказчик обязан:
  • 2.3 Оплатить услуги производителю в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
  • 2.4 Передать производителю техническую информацию и электронные данные (макеты, исходники) необходимые для выполнения производителем обязательств. В случае, если после подписания настоящего договора и оплаты услуг производителю, заказчик не передал, либо передал не в полном объеме информацию, необходимую для изготовления полиграфии, то сроки выполнения заказа пункта. 2.1. начинаются с момента представления информации.
  • 2.5 Принять от производителя изготовленную полиграфическую продукцию в пяти дней с момента уведомления о готовности тиража, путем подписания акта выполненных работ или товарной накладной. Претензии по качеству принимаются в течение 10 календарных дней с момента подписания приема тиража.
  • 2.6 В случае, если заказчик не смог утвердить макет, производитель приостанавливает производство продукции по настоящему договору, до момента утверждения макета заказчиком, сроки ожидания, указанные в пункте 2.1 не входят.
Читать еще:  Договор купли продажи с отлагательным условием

3. Порядок расчетов

  • 3.1 За оказанные производителем услуг заказчик осуществляет расчеты на основании приложения.
  • 3.2 Оплата производится заказчиком: в размере 100 % предоплаты в течение 3 дней, с момента предоставления счета на оплату.
  • 3.3 Зачисление денежных средств производится в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет производителя. Моментом оплаты услуг является момент зачисления на расчетный счет денежных средств.
  • 3.4 В случае нарушения производителем сроков оказания услуг или качества выпущенной продукции, заказчик имеет право отказаться от услуг по данному договору, в этом случае производитель обязуется переделать поставленный товары за свой счет, а также предоставить компенсацию не менее 5% дополнительной продукции или 5% скидку от общей стоимости тиража.

4. Ответственность сторон

  • 4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору производитель и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
  • 4.2. Споры сторон решаются путем переговоров в электронном виде, в случае не возможности прийти к согласию сторон, спор передается в территориальный арбитражный суд.

5. Срок договора

  • 5.1 Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств производителем и заказчиком. Производитель уведомляет заказчика о готовности продукции электронным способом.
  • 5.2 Данный акт может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств. В случае невыполнения срока исполнения работ заказчик обязан письменно уведомить производителя о желании прекратить договор за сутки до расторжения.
  • 5.3 Изменения касающихся настоящего договору действительны в случае оформления в письменном виде или электронном виде и подписание представителем типографии и заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

  • 6.1 Стороны снимают с себя ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения данного документа, в результате событий чрезвычайного характера. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми соответствующими органами.
  • 6.2 К данным событиям относятся: землетрясение, пожар, наводнение и иные проявления стихийные бедствия, а также взрыв, эпидемии или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения договоренностей.
  • 6.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока производителем настоящего договора на период действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

  • 7.1 Данный договор составляется в двух экземплярах с равной юридической силой. Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью и подписываются в двух экземплярах.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

  • Производитель:
  • Общество с ограниченной ответственностью «Типография».
  • ИНН 7729494449,
  • КПП 772901001,
  • Юридический адрес 119571, Москва, ул. Академика Анохина 9, корпуc 1.
  • Расчетный счет 42802810602240000593 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
  • БИК 044525593,
  • Корреспондентский счет 30101810200000000593.

    Приложение № 1

    К договору № на оказание полиграфических услуг от 21 Октября 2015 года

    Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем «Производитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Приложение № 1 — Предмет договора

    • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

    Договора возмездного оказания услуг

    Договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции


    г. Москва «01»июня 2016 г.

    ООО «Янарин» , именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Листовой Ирины Генадьевны , действующего на основании Устава , с одной стороны, и ООО «Ромашково» , именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Иванова Игоря Ивановича , действующего на основании Устава , с другой стороны заключили Договор о нижеследующем:

    1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по изготовлению ЗАКАЗЧИКУ полиграфической и сувенирной продукции. Наименование, стоимость, количество и иные условия заказа указываются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Cрок изготовления продукции 10 рабочих дней , если иное не указано в приложении.

    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
    2.1.1. Выполнить работы вовремя и с надлежащим качеством;
    2.1.2. Производить обеспечение заказа качественными полиграфическими материалами своими силами за счет ЗАКАЗЧИКА согласно Приложениям или счету.
    2.1.3. Выполнять работы в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА, согласно Приложениям.
    2.1.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ и услуг по настоящему договору третьи лица, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия (бездействие).

    2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
    2.2.1. Оплатить работу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
    2.2.2. Подписать и скрепить печатью Акт приёмки-сдачи работ или накладной ИСПОЛНИТЕЛЯ или выслать письмо в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ о согласии с выполненными для него работами (в случае неполучения от ИСПОЛНИТЕЛЯ акта приёмки-сдачи или накладной) или составить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

    2.3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ или накладной, который направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в адрес ЗАКАЗЧИКА в течение 10 рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ готовой Продукции.

    3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

    3.1. Стоимость работ, выполненных по настоящему Договору, на каждый заказ оговаривается отдельно в подписываемых сторонами Приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.
    3.2. В стоимость работ по изготовлению заказа включаются все связанные с этим расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в т.ч. стоимость расходных, полиграфических и иных материалов. Оплата производится согласно счетам, выставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ.
    3.3. Все работы по данному Договору выполняются на условиях 100% предоплаты (либо авансовой схемы оплаты), если иное не оговорено в приложении.

    4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    4.1. Срок действия Договора с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года , а в части взаиморасчетов – до выполнения сторонами всех взаимных обязательств.
    4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
    4.3. Настоящий Договор по истечении срока действия подлежит пролонгации при необходимости. Заказчик должен сообщить об этом письменно, но не позднее чем за 30 дней до истечения срока договора.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

    6.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств и последствий действия непреодолимой силы, как то: стихийных бедствий, войны, забастовки, действий государственных организаций и т.п., обязанности сторон по выполнению обязательств данного Договора переносятся на срок действия данных обстоятельств. Решение о признании данных обстоятельств форс-мажорными в рамках настоящего Договора выносится Торгово-Промышленной Палатой РФ или любой Территориальной ТПП на территории РФ.

    7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
    7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
    7.3. При невозможности выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, согласно условиям Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вернуть оплаченную сумму в течение 5-и (Пяти) банковских дней, уплатив при этом неустойку в размере 10 (Десяти) процентов оплаченной суммы.

    Читать еще:  Гражданско правовой договор с охранником образец

    8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.
    8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством

    9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

    ГОДОВОЙ договор

    ШАБЛОН ГОДОВОГО ДОГОВОРА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

    ДОГОВОР №

    на изготовление печатной продукции

    г. Минск «_»_______20__ г.

    ООО «Промкомплекс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего предприятия частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Спауда Групп» и его управляющего Руселя Александра Леонидовича действующего на основании Устава и договора на оказание услуг по управлению предприятием № 01-1 от 02.03.2015, лицензии на полиграфическую деятельность №02330/78, свидетельство о ГРИИРПИ №1/93 от 25.11.2013, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению печатной продукции, вид, объем, стоимость, сроки и условия изготовления которой согласовываются сторонами дополнительно и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

    1.2. Сроки исполнения Заказа согласовывается с Заказчиком в дополнительном соглашении. Началом действия срока исполнения Заказа считается момент подписания в печать Заказчиком оригинал-макета и перечисления предоплаты в соответствии с условиями настоящего договора.

    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Заказчик обязан:

    2.1.1. Оплатить работы в сроки и на условиях оговоренных данным договором.

    2.1.2. Для изготовления печатной продукции предоставлять готовый оригинал-макет, соответствующий техническим требованиям.

    2.1.3. Подписать в печать распечатку оригинал-макета, построчно и постранично совпадающего с предоставленным оригинал-макетом (по согласованию с Исполнителем подписание оригинал-макета в печать допускается посредством электронной почты).

    2.1.4. По просьбе Исполнителя согласовать листы-эталоны, пробную печать и сигнальные экземпляры заказанной печатной продукции.

    2.1.5. Принять выполненную надлежащим образом работу.

    2.1.6. Передать Исполнителю оригиналы договора, дополнительных соглашений и протоколов согласования цен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их подписания.

    2.2. Исполнитель обязан:

    2.2.1. Приступить к выполнению работ с момента утверждения оригинал-макета и получения от Заказчика предоплаты согласно п.4.2 настоящего договора. При наличии задолженности по оплате Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ до момента погашения Заказчиком задолженности.

    2.2.2. Обеспечить качество выполненной работы.

    2.2.3. В случае обнаружения брака в готовой продукции по вине Исполнителя, он обязан переделать бракованные экземпляры за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Исполнитель не несет ответственности за брак, причиной которого послужило низкое качество переданного Заказчиком оригинал-макета, необходимого для выполнения конкретного заказа на изготовление печатной продукции.

    2.2.4. Не приступать к выполнению работ до поступления предоплаты от Заказчика, в соответствии с п.4.2. настоящего договора.

    2.2.5. Исполнитель обязуется в установленные законодательством Республики Беларусь сроки (не ранее дня отгрузки товара, определяемого в соответствии с положениями ст.100 Налогового Кодекса Республики Беларусь, и не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товара (выполнения работ, передачи имущественных прав, оказания услуг), если иное не установлено п.5 ст.106 НК Республики Беларусь) выставлять электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) Заказчику с использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (п.5 ст.106-1 НК РБ).

    3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

    3.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их завершения.

    3.2. В течение 1 (одного) дня, с момента изготовления печатной продукции, Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности печатной продукции по следующим, на выбор, каналам связи: телефонная связь, электронная почта.

    3.3. Передача печатной продукции, изготовленной в соответствии с настоящим договором, осуществляется на основе накладных, подписанных представителями сторон.

    3.4. Претензии Заказчика к качеству печатной продукции принимаются Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки продукции по накладным, по истечении указанного срока претензии не принимаются.

    3.5. Не вывезенная печатная продукция хранится Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изготовления бесплатно. По истечении названного срока, не вывезенная по вине Заказчика продукция принимается Исполнителем на ответственное хранение. Штраф за несвоевременный вывоз продукции составляет 0,15 % от стоимости печатной продукции за каждый календарный день хранения, включая и день вывоза. Исполнитель обеспечивает надлежащие условия хранения продукции.

    4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    4.1. Стоимость конкретного заказа на изготовление печатной продукции согласовывается сторонами в дополнительных соглашениях и (или) в протоколе согласования цен.

    4.2. Условия оплаты:

    — при стоимости изготовления печатной продукции свыше 1000,00 (одной тысячи бел. руб. 00 копеек),

    Заказчик осуществляет 70% предоплату в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, оставшиеся 30% — в течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки готовой продукции по накладным.

    — при стоимости изготовления печатной продукции до 1000,00 (одной тысячи бел. руб. 00 копеек),

    Заказчик осуществляет 100% предоплату в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания

    дополнительного соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. При нарушении согласованных сроков исполнения работ по вине Исполнителя, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% суммы заказа за каждый день просрочки.

    5.2. За нарушение сроков оплаты работ, установленных настоящим договором, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

    5.3. В случае наличия у Заказчика задолженности по оплате изготовленной печатной продукции, Исполнитель имеет право не приступать к работе, а также имеет право на односторонний отказ от договора и возмещение возникших убытков Заказчиком.

    5.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика и при отсутствии нарушений со стороны Исполнителя договорных обязательств, Заказчик обязан оплатить фактически понесенные Исполнителем затраты.

    5.5. Заказчик несет ответственность за качество печатной продукции в случаях:

    — предоставления Заказчиком оригинал-макета, не соответствующего минимальным требованиям Технических условий, и подписания его в печать;

    — Заказчик посредством системы Apogee Portal или должностным лицом Исполнителя (посредством эл. связи) был предупрежден о наличии дефектов оригинал-макета, которые могут привести к некачественной печати, и подписал его в печать.

    6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    6.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров и направления письменных претензий. Срок для рассмотрения претензий и направления ответа составляет 7 (семь) рабочих дней. При не достижении согласия, а также истечения срока для рассмотрения претензии и направления ответа, спор передается на разрешение Экономического суда г. Минска в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

    6.2. В соответствии с Положением об обязательном бесплатном экземпляре документов, утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 3 сентября 2008 года № 1284, из заказанного Заказчиком тиража печатной продукции Исполнитель производит обязательную рассылку.

    6.3. Доставка печатной продукции – самовывоз со склада Исполнителя (г. Минск, ул. Долгобродская, 17). Доставка продукции по городу Минску может быть осуществлена транспортом Исполнителя и за его счет только при стоимости заказа на изготовление печатной продукции свыше 500,00 (пятьсот бел. руб. 00 копеек).

    6.4. Риск случайной гибели и (или) случайного повреждения печатной продукции несет собственник. Право собственности на изготовленную Продукцию переходит к Заказчику с даты подписания накладной.

    7. ФОРС-МАЖОР

    7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, акты законодательства, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

    Читать еще:  Договор купли продажи контрактного двигателя

    7.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 10 (десяти) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору. Действие форс-мажорных обстоятельств подтверждается официальным заключением уполномоченного органа.

    7.3.Несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, за исключением случая, когда форс-мажорное обстоятельство воспрепятствовало своевременному извещению.

    8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Экземпляр настоящего договора, а равно любого иного документа, связанного с заключением и исполнением настоящего договора, могут быть направлены посредством электронной почты и имеют равную юридическую силу. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу таких документов до момента обязательного предоставления оригиналов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их совершения.

    8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2017 года.

    8.3. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении или изменении, договор пролонгируется на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

    8.4. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, известив в письменном виде другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. По истечении срока, указанного в настоящем пункте, договор считается расторгнутым.

    8.5. Каждая из сторон обязана незамедлительно уведомить другую сторону об изменении своих реквизитов и адресов, а также номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты.

    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

    Договор поставки печатной продукции

    Тип документа: Договор поставки

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 12,5 кб

    Договор на поставку печатной продукции заполняется с шапки. Вначале стоит указать дату заполнения документа, а также детально расписать информацию о каждом ответственном лице, который выступает со стороны Поставщика и Покупателя. Информация должна содержать полный набор персональных данных.

    При осуществлении поставки печатной продукции Продавец должен обязательно предоставить для покупателя накладную, в которой содержится такая информация:

    • ассортимент печатных изданий;
    • количество и цена;
    • полная номенклатура.

    Стоимость поставляемой продукции постоянно изменяется и оговаривается индивидуально перед началом отгрузки и отражается в накладной.

    Осуществление поставки

    Заказчик в указанные сроки должен сделать заказ на определенный перечень печатных изданий. Ответственное лицо Поставщика принимает запрос, обрабатывает его. После подготовки полной партии и готовности к отгрузке, Поставщик должен уведомить Покупателя. Последний, в свою очередь, обеспечивает надлежащие условия приемки и подготовки всех необходимых документов. Отгрузка считается завершенной после проставления печати на накладной.

    Договор начинает действовать после двустороннего подписания.

    Бланк договора поставки печатной продукции

    Образец договора поставки печатной продукции (заполненный бланк)

    Скачать Договор поставки печатной продукции

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ печатной продукции №

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

    1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

    1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

    2. ПОСТАВКА ТОВАРА

    2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

    2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

    2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

    2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

    2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

    2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

    2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

    2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

    2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

    3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

    3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

    3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

    3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

    5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

    5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

    5.3. Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

    5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

    6. ФОРС-МАЖОР

    6.1. При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

    6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

    6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

    6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

    7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде г. .

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

    8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « » года.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector