Содержание

Договор купли продажи окон ПВХ образец

Договор
купли-продажи окон (продавец также выполняет работы по установке)

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель»,

в лице _________________, действующ__ на основании _________________,

с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец»,

в лице _________________, действующ__ на основании _________________,

с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор

(далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется в установленный п. 3.1 настоящего Договора срок передать в собственность Покупателю окна _______________________ (далее — «окна»), размеры, цвет, стекло, фурнитура, (изготовитель окон)

количество и иные требования к которым определены в Приложении N 1,

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Продавец также обязуется в установленный п. 6.2 настоящего Договора срок выполнить указанные ниже работы по монтажу окон по адресу: _________________, а также по инструктированию _________ (персонала) Покупателя и сдать их результат Покупателю.
Продавец обязан выполнить следующие работы:
— _____________;
— _____________;
— _____________.

1.3. Покупатель обязуется принять окна, выполненные работы и уплатить обусловленную ст. ст. 2 и 5 настоящего Договора цену.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКОН

2.1. Цена окон, поставляемых по настоящему Договору, составляет _______ (_____________) рублей. Цена окон включает цену окон, а также стоимость их доставки Продавцом до места выполнения работ: ____________________________. (указать адрес)

В случае изменения адреса доставки Покупатель заблаговременно сообщает об

2.2. Оплата окон осуществляется Покупателем в рублях путем их перечисления на счет Продавца в следующем порядке: _________________.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ОКОН

3.1. Продавец обязан поставить и передать окна Покупателю в срок до ___________________.

3.2. Доставка окон осуществляется Продавцом до места выполнения работ: ___________________ (указать адрес).

3.3. Разгрузка окон осуществляется Продавцом (или: Покупателем).

3.4. Приемка окон по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент разгрузки в упаковке по количеству мест с отметкой на накладной (или: на ином товаросопроводительном документе), а по качеству — в период монтажа. Окончательная приемка окон оформляется двухсторонним актом приемки-передачи после монтажа.

3.5. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения окон переходят к Покупателю с момента подписания акта приемки-передачи.

3.6. Покупатель обязан принять переданные ему окна, за исключением случаев, когда он вправе потребовать их замены.

3.7. Качество окон должно соответствовать требованиям, установленным в технической документации. Техническая документация передается Продавцом Покупателю.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОКОН

4.1. Одновременно с передачей окон Продавец обязан передать Покупателю расходные материалы для их монтажа и нормальной эксплуатации, а также _____________________.

4.2. Продавец обязан передать Покупателю окна, соответствующие требованиям, установленным в Приложении N 1 к Договору. В случае передачи окон в меньшем количестве или с иными нарушениями требований Приложения N 1 Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество окон или устранить иные нарушения, допущенные Продавцом, в срок, установленный Покупателем.

4.3. Окна должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи окон в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Цена работ, выполняемых Продавцом по Договору составляет ________ (__________) рублей. В цену работ включены расходы по проезду, проживанию и питанию работников Продавца, которые будут выполнять работы по Договору. Цена работ по Договору увеличению не подлежит.

5.2. Оплата работ осуществляется Покупателем в рублях путем их перечисления на счет Продавца в следующем порядке: ____________________.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

6.1. Оборудование и технику для выполнения работ предоставляет Продавец.

6.2. Дата начала работ «__»__________ ____ г., дата окончания работ «__»__________ ____ г.
Сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение N 2), являющемся неотъемлемой частью Договора.

6.3. Продавец обязан выполнять предусмотренные Договором работы в соответствии с технической документацией изготовителя ____________________ (лично или с привлечением к выполнению работ других лиц).
Выполнение работ с отклонениями от технической документации не допускается. Работы должны выполняться Продавцом в соответствии с действующими техническими нормами и правилами Российской Федерации. Продавец при выполнении работ должен обеспечивать соблюдение норм безопасности.

6.4. Приемка результата работ осуществляется Покупателем в соответствии с __________ в течение _____ дней после получения им сообщения Продавца о готовности к сдаче результата работ. Продавец обязан за _____ часов до готовности работ к приемке сообщить об этом Покупателю.

6.5. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному проекту по просьбе или вине Покупателя срок завершения монтажа соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.
После упомянутой приостановки на срок более ____________ Продавец оценивает, а Покупатель оплачивает часть стоимости монтажа за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.

Продавец обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через _____ дней после указанной Покупателем даты возобновления работ.

6.6. Выполнение Продавцом по просьбе Покупателя дополнительных работ или применение дополнительных материалов, сверх предусмотренных в проекте, возможно за согласованную Сторонами дополнительную плату.

6.7. Покупатель к моменту начала работ обеспечивает: ___________________.
График работы выделяемых им рабочих определяет представитель Продавца.

В течение монтажа окон Покупатель обеспечивает проживание и питание представителя Продавца, доставку его по адресу монтажа и обратно к месту проживания.

6.8. В случае несвоевременного выполнения Покупателем хотя бы одного из упомянутых в п. 6.7 Договора требований срок завершения установки соразмерно отодвигается на время задержки.

6.9. Сдача работ Продавцом и их приемка Покупателем оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. Покупатель обязан принять работы и в течение _____ дней утвердить двухсторонний акт приемки-передачи или дать мотивированный отказ от приемки работ. В случае отказа в приемке работ Продавец не вправе ссылаться на то, что Покупатель не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. Работы считаются выполненными после передачи их результата Покупателю и подписания акта приемки-передачи результата работ.

6.10. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляются перечень и план необходимых доработок и сроков их исполнения. Устранение недоделок осуществляется Продавцом за свой счет.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки работ Покупателем несет Продавец.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Если в период выполнения работ или в процессе приемки их результата выявится необходимость в производстве дополнительных работ или в иных изменениях, то эти изменения будут выполняться Продавцом за отдельную плату по письменному соглашению с Покупателем.

7.2. Если в процессе выполнения работ по Договору Продавец допустил отступления от требований, установленных Договором, ухудшившие качество результата работ, то по требованию Покупателя он обязан безвозмездно исправить выявленные недостатки в установленный Покупателем срок.

7.3. Покупатель вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и иными вопросами, связанными с выполнением Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Продавца.

7.4. Покупатель, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований технической документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Продавцу.

7.5. Продавец обязан исполнять полученные указания Покупателя, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Продавца.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

8.1. Гарантийный срок на окна и результат работ составляет ________ при условии выполнения правил технической эксплуатации и за исключением случаев их преднамеренного повреждения третьими лицами и исчисляется со дня ____________________.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков в течение гарантийного срока осуществляется Продавцом за свой счет.

8.3. В случае если при передаче окон или в течение гарантийного срока на них выявится ненадлежащее качество, Покупатель вправе потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков окон или их замены в срок, установленный Покупателем.

8.4. В случае если в течение гарантийного срока на результат работ выявится ненадлежащее качество результата работ, Покупатель вправе потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков результата работ в срок, установленный Покупателем.

8.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

8.6. Если Продавец в течение срока, установленного в акте выявленных недостатков, не устранит недостатки или не заменит окна, Покупатель вправе устранить недостатки силами другого лица или приобрести окна с оплатой понесенных расходов за счет Продавца.

8.7. При отказе Продавца от составления и подписания акта выявленных недостатков для их подтверждения Покупатель вправе назначить квалифицированную экспертизу. Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае нарушения работниками Продавца при выполнении работ норм техники безопасности, пожарной безопасности Продавец несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если работы существенно не соответствуют требованиям технической документации и строительным нормам и правилам, Покупатель вправе _____________ (отказаться от приемки работ и потребовать возврата уплаченных денежных средств, а также уплаты штрафа в размере _______ или возмещения убытков).

9.3. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий Договора в разумный срок после того, как нарушение было обнаружено Покупателем.

9.4. В случае непередачи или несвоевременной передачи окон или результата работ в сроки, предусмотренные Договором, сроки выполнения Покупателем своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки. Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере _____% от стоимости непереданных окон или результата работ за каждый день просрочки.

9.5. В случае несвоевременного перечисления Покупателем средств в оплату по Договору сроки выполнения Продавцом своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки.

9.6. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон.

10.3. При досрочном расторжении Договора по взаимному согласованию Сторон окна передаются Продавцом Покупателю, который оплачивает их цену в размере, совместно согласованном Сторонами.

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Применимым правом по настоящему Договору является право России.

11.2. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. При неурегулировании споров они будут разрешаться в ______________ (указать суд).

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте).

12.3. В случае изменения адреса выполнения работ Покупатель заблаговременно сообщает об этом Продавцу.

12.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Покупателя, второй — у Стороны.

12.5. К Договору прилагаются:
— Спецификация на окна (Приложение N 1);
— График выполнения работ (Приложение N 2).

Договор по продаже окон пвх

Образец договора купли-продажи пластиковых окон 2019 скачать

На нашем сайте вы можете Образец договора купли-продажи пластиковых окон 2019 скачать бесплатно по ссылке ниже.

Типовой Образец договора купли-продажи пластиковых окон

Скачать Договор купли-продажи пластиковых окон

производства и монтажа пластиковых окон

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Читать еще:  Договор на капремонт с региональным оператором

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется обеспечить изготовление и доставку, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, конфигурация и комплектация Товара определяется в Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги (демонтаж, монтаж, отделка откосов и.т.д.). Виды, объёмы и договорная стоимость работ, производимых Исполнителем, определяются в Заявке на осуществление установки (Приложение №2 к настоящего Договору).

1.4. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. Результаты обмера фиксируются в Спецификации к Договору (Приложение №1), и подписываются Покупателем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу: ________________________________________________. Телефон: ________________________.

2.2. До момента передачи Товара обеспечить его сохранность.

Исполнитель имеет право:

2.3. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата.

2.4. В случае выполнения работ по п.1.3 настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиПов, ГОСТов, рекомендаций производителей ПВХ и алюминия.

2.5. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

2.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Покупатель имеет право:

3.1. Получить для ознакомления информацию об Исполнителе, не являющуюся коммерческой тайной.

3.2. Внести изменения по конфигурации и комплектации Товара в день оформления договора в течение ________ часов на основании дополнения к договору, которое подписывается Сторонами.

3.3. С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар.

3.4. Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.4.1 настоящего Договора.

3.5. При получении Товара провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и подписать накладную (акт на доставку). В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут.

3.6. При выполнении иных услуг (п.1.3 Договора) Покупатель обязан обеспечить возможность выполнения работ по настоящему Договору:

● находиться по адресу установки Товара из ПВХ (алюминия);

● обеспечить свободный доступ к месту проведения работ по установке Товара из ПВХ (алюминия);

● обеспечить место проведения работ электроэнергией;

● принять меры к защите внутренней отделки помещений от загрязнения и незначительных повреждений, которые могут быть причинены обычными для таких работ действиями.

3.7. Покупатель или его доверенное лицо обязаны по окончанию исполнения работ по Договору подписать Акт приёма работ (Приложение №4 к Договору). При наличии замечаний к выполненным работам Покупатель указывает их в соответствующем пункте Акта приёма работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель осуществляет доставку Товара Покупателю «___» _____________ 2019 года при условии оплаты стоимости по Договору в соответствии с условиями раздела 5. В случае невозможности Покупателя принять товар в указанный день, он обязан известить накануне исполнителя не позднее ________ часов, в противном случае, доставка производиться за счёт Покупателя.

4.2. Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет ________ рабочих дней со дня следующего за днем доставки.

4.3. В случае приостановления работ по настоящему Договору по просьбе Покупателя или в связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха ниже -15 С, сильный ветер и.т.

п), а также невыполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных п.3.6 и п.5.

3 настоящего Договора, срок выполнения работ увеличивается на время приостановления выполнения работ или на время невыполнения Покупателем своих обязанностей.

4.4. В случае несовпадения готового Товара размерам существующего оконного проёма, выявленного в процессе демонтажа, Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на ________ рабочих дней.

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. На момент заключения настоящего договора стоимость Товара соответствует ________ рублей, включая НДС.

5.2. Покупатель производит авансовый платёж за Товар в день заключения Договора в размере ________% от стоимости Договора что составляет ________ рублей, включая НДС.

5.3. Оставшаяся сумма в размере ________ рублей оплачивается по факту доставки Товара Покупателю, до начала выполнения строительно-монтажных и отделочных работ.

5.4. Порядок оплаты: наличный – в кассу исполнителя или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение ________ дней с момента выставления счёта.

5.5. Фактом оплаты является поступление денежных средств в кассу или на расчётный счёт Исполнителя.

Произведённую оплату Товара Покупатель, в случае безналичной формы оплаты обязан подтвердить в течение ________ банковских дней со дня оплаты сообщением с указанием даты и номера платёжного документа, либо путём предоставления Исполнителю по факсу или почтовой копии платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.

5.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных согласованных сторонами работ, не предусмотренных настоящим договором, Покупатель должен оплатить эти работы.

6. ДОСТАВКА И ПРИЁМКА ТОВАРА

6.1. Исполнитель обязуется передать Покупателю Товар по указанному адресу в согласованные Сторонами сроки. Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор.

6.2. В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере ________ рублей.

6.3. При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение ________ дней. За хранение Товара на складе свыше ________ дней (и при самовывозе и при повторной доставке по вине Покупателя) Покупатель выплачивает Исполнителю ________% от стоимости товара за каждый день хранения.

6.4. Покупатель обязан осмотреть и принять Товар, доставленный Исполнителем (см. п.3.5 Договора). Передача Товара оформляется подписанием накладной (акта на доставку). Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи (подписания накладной).

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Исполнитель гарантирует изготовление изделий из профиля ПВХ (алюминия), согласно выбранному образцу и отмеченного в Спецификации к Договору (Приложение №1).

7.2. Гарантийный срок Изделий начинается с даты подписания акта о выполненных работах и составляет ________ лет.

7.3. Гарантийный срок Исполнителя на строительно-монтажные и отделочные работы исчисляется с даты подписания Акта о приёме работ и составляет ________ год.

7.4. В течение этих сроков (п.п.7.2 и 7.3.) неисправности, возникшие по вине изготовителя или Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение ________ календарного дня со дня предъявления Покупателем требования об их устранении. Исполнитель при этом вправе провести проверку качества.

При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

● установки Товара покупателем или третьими лицами;

● нарушение рекомендаций Исполнителя по хранению, транспортировке, эксплуатации Товара;

● невыполнение положений, содержащихся в «Гарантийный талон» Приложение № 3 к договору;

● умышленная порча Товара;

● проведение ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий со стороны Исполнителя или изготовителя.

7.5. По истечении гарантийного срока Исполнитель осуществляет платное сервисное обслуживание Товара.

7.6. Сервисное обслуживание включает в себя:

● профилактический ремонт узлов запирающего механизма;

● ремонт, замена испорченных узлов и деталей.

7.7. Сервисное обслуживание предоставляется Исполнителем также в случаях, указанных в п.7.5 настоящего Договора.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня фактического получения Исполнителем оплаты Товара и прекращает свое действие после выполнения по нему Сторонами своих обязательств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

9.2. За просрочку изготовления изделия Исполнитель выплачивает компенсацию Покупателю согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ, что составляет ________% за каждый день просрочки от окончательной договорной цены, не изготовленных в срок Изделий, но не более ________% от суммы не изготовленных в срок Изделий.

9.3. Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, предназначенным для его установки, если:

● результаты обмера были предоставлены Покупателем;

● в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты строения или отступления от СНиП, допущенные при возведении здания;

● Покупатель произвел изменение размеров и (или) конфигурации проемов, для которых был подобран Товар;

9.4. В случае демонтажа с установочного места старой коробки, рам, окон и дверей Исполнитель не несет ответственности за их полное или частичное разрушение, а также за предусмотренное технологией установки изделий из ПВХ разрушение откосов.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

10.2. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. При немотивированном отказе Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Исполнителем. При этом работы считаются Покупателем принятыми.

11.4. Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения по настоящему Договору, осуществляется письменно.

11.5. Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукомплектования или хищения товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара Исполнителем Покупателю.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор купли продажи окон

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор купли продажи окон». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Окна должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи окон в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства.

Однако чтобы вместо уюта и тепла в доме не получить зияющие щели между оконной рамой и стеной дома, отваливающиеся через день после монтажа откосы или спикировавший вниз подоконник, нужно прежде всего составить грамотный договор с продавцом окон, чтобы у вас, как потребителя, была возможность потребовать качественного исполнения обязанностей.

Договор купли продажи пластиковых окон

Прямо сейчас Вы можете: Вызвать инженера для замера и расчета Типовой договор подряда Кратко перечислим обязательные пункты, которые он должен включать в себя, а потом дадим подробное описание каждого пункта.

Оплата окон осуществляется Покупателем в рублях путем их перечисления на счет Продавца в следующем порядке: .

С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар.

Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Что делать потребителю в данном случае? Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу.

Гарантийный срок на Товар составляет __ год/лет с момента передачи Товара от Продавца Покупателю. Гарантийный ремонт и замену Товара осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.

Если стороны действуют по доверенностям, это также необходимо отразить, прописав реквизиты доверенности (номер, дата выдачи).

  • Предмет соглашения. Это самый важный пункт договора, без указания которого соглашение будет считаться незаключенным;

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей.

Окна должны быть упакованы в тару упаковку , обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи окон в ненадлежащей таре упаковке или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства.

Договор поставки пластиковых окон

Скачать бланк договора купли-продажи окон в рассрочку. Обязательные пункты в договоре купли-продажи окон Обычно подобного рода договоры составляются по типовым формам, предложенным продавцом. Однако это не означает, что покупатель должен не глядя подписывать все, что ему предлагается.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере % от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более % от этой стоимости.

Читать еще:  Договор купли продажи коммерческой недвижимости образец

При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата. 2.4. В случае выполнения работ по п.1.

По настоящему Договору Продавец обязуется в установленный п. Продавец также обязуется в установленный п. Покупатель обязуется принять окна, выполненные работы и уплатить обусловленную ст.

В случае несвоевременного перечисления Покупателем средств в оплату по Договору сроки выполнения Продавцом своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами.

Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон. При досрочном расторжении Договора по взаимному согласованию Сторон окна передаются Продавцом Покупателю, который оплачивает их цену в размере, совместно согласованном Сторонами.

При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами.

В соответствии с п. 13 договора в указанной квартире проживают ОТВЕТЧИК 1, … года рождения, ФИО-сын ответчика, … года рождения, которые обязуются сняться с регистрационного учета по адресу квартиры сами, а также снять вышеперечисленных лиц в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания настоящего договора купли-продажи указанной квартиры.

Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ

Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.4.1 настоящего Договора.
При получении Товара провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и подписать накладную (акт на доставку). В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут.

Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов. Общие моменты Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.

Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу: . Телефон: .

Документ относится к группе «Договор». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора путем перечисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.

В настоящее время дефицита компаний, которые предлагают услуги по изготовлению и монтажу пластиковых окон не наблюдается. В любом городе, даже небольшом, есть аналогичные конторы.

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Покупателя, второй — у Стороны.

Устранение недостатков в течение гарантийного срока осуществляется Продавцом за свой счет. В случае если при передаче окон или в течение гарантийного срока на них выявится ненадлежащее качество, Покупатель вправе потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков окон или их замены в срок, установленный Покупателем.

Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной. В случае нарушения работниками Продавца при выполнении работ норм техники безопасности, пожарной безопасности Продавец несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий Договора в разумный срок после того, как нарушение было обнаружено Покупателем.

Доставка окон осуществляется Продавцом до места выполнения работ: ___________________ (указать адрес).

Договор носит диспозитивный характер, а это означает, что стороны сами могут предусмотреть, какие условия включать в соглашение, а какие нет. Но условие о предмете в любом случае должны быть прописаны максимально полно и четко.

Одновременно с передачей окон Продавец обязан передать Покупателю расходные материалы для их монтажа и нормальной эксплуатации, а также _____________________.

Образец договора купли-продажи окон

Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет рабочих дней со дня следующего за днем доставки.

Из положения ст. 235 ГК РФ следует, что право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам. В соответствии с п. 2 ст. 292 ГК РФ переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членам семьи прежнего собственника.

График работы выделяемых им рабочих определяет представитель Продавца. В течение монтажа окон Покупатель обеспечивает проживание и питание представителя Продавца, доставку его по адресу монтажа и обратно к месту проживания.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

Расторжение договора подряда. Договор на установку пластиковых окон — его нюансы Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов.

Доставка Товара осуществляется Покупателем путем самовывоза по следующему адресу:_____________ (вариант: доставку товара осуществляет Продавец по следующему адресу Покупателя: _________________________).

Договор продажи пластиковых окон образец

По состоянию на 26.08.2019, ответчик 1, несмотря на отсутствие оснований для постоянной регистрации по месту жительства в квартире по адресу: …. продолжала быть зарегистрирована по месту жительства в данном жилище, а проживать продолжала в данной квартире вплоть до 12.08.2019 года, хотя по условиям договора имела право лишь до 10.08.2019 года включительно.
Продавец обязан передать Покупателю окна, соответствующие требованиям, установленным в Приложении N 1 к Договору. В случае передачи окон в меньшем количестве или с иными нарушениями требований Приложения N 1 Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество окон или устранить иные нарушения, допущенные Продавцом, в срок, установленный Покупателем.

Договор купли продажи окон

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор купли продажи окон». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Окна должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи окон в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства.

Однако чтобы вместо уюта и тепла в доме не получить зияющие щели между оконной рамой и стеной дома, отваливающиеся через день после монтажа откосы или спикировавший вниз подоконник, нужно прежде всего составить грамотный договор с продавцом окон, чтобы у вас, как потребителя, была возможность потребовать качественного исполнения обязанностей.

Договор купли продажи пластиковых окон

Прямо сейчас Вы можете: Вызвать инженера для замера и расчета Типовой договор подряда Кратко перечислим обязательные пункты, которые он должен включать в себя, а потом дадим подробное описание каждого пункта.

Оплата окон осуществляется Покупателем в рублях путем их перечисления на счет Продавца в следующем порядке: .

С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар.

Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Что делать потребителю в данном случае? Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу.

Гарантийный срок на Товар составляет __ год/лет с момента передачи Товара от Продавца Покупателю. Гарантийный ремонт и замену Товара осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.

Если стороны действуют по доверенностям, это также необходимо отразить, прописав реквизиты доверенности (номер, дата выдачи).

  • Предмет соглашения. Это самый важный пункт договора, без указания которого соглашение будет считаться незаключенным;

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей.

Окна должны быть упакованы в тару упаковку , обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи окон в ненадлежащей таре упаковке или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства.

Договор поставки пластиковых окон

Скачать бланк договора купли-продажи окон в рассрочку. Обязательные пункты в договоре купли-продажи окон Обычно подобного рода договоры составляются по типовым формам, предложенным продавцом. Однако это не означает, что покупатель должен не глядя подписывать все, что ему предлагается.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере % от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более % от этой стоимости.

При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата. 2.4. В случае выполнения работ по п.1.

По настоящему Договору Продавец обязуется в установленный п. Продавец также обязуется в установленный п. Покупатель обязуется принять окна, выполненные работы и уплатить обусловленную ст.

В случае несвоевременного перечисления Покупателем средств в оплату по Договору сроки выполнения Продавцом своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами.

Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон. При досрочном расторжении Договора по взаимному согласованию Сторон окна передаются Продавцом Покупателю, который оплачивает их цену в размере, совместно согласованном Сторонами.

При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами.

В соответствии с п. 13 договора в указанной квартире проживают ОТВЕТЧИК 1, … года рождения, ФИО-сын ответчика, … года рождения, которые обязуются сняться с регистрационного учета по адресу квартиры сами, а также снять вышеперечисленных лиц в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания настоящего договора купли-продажи указанной квартиры.

Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ

Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.4.1 настоящего Договора.
При получении Товара провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и подписать накладную (акт на доставку). В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут.

Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов. Общие моменты Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.

Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу: . Телефон: .

Документ относится к группе «Договор». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора путем перечисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.

В настоящее время дефицита компаний, которые предлагают услуги по изготовлению и монтажу пластиковых окон не наблюдается. В любом городе, даже небольшом, есть аналогичные конторы.

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Покупателя, второй — у Стороны.

Устранение недостатков в течение гарантийного срока осуществляется Продавцом за свой счет. В случае если при передаче окон или в течение гарантийного срока на них выявится ненадлежащее качество, Покупатель вправе потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков окон или их замены в срок, установленный Покупателем.

Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной. В случае нарушения работниками Продавца при выполнении работ норм техники безопасности, пожарной безопасности Продавец несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий Договора в разумный срок после того, как нарушение было обнаружено Покупателем.

Читать еще:  Договор купли продажи электрооборудования образец

Доставка окон осуществляется Продавцом до места выполнения работ: ___________________ (указать адрес).

Договор носит диспозитивный характер, а это означает, что стороны сами могут предусмотреть, какие условия включать в соглашение, а какие нет. Но условие о предмете в любом случае должны быть прописаны максимально полно и четко.

Одновременно с передачей окон Продавец обязан передать Покупателю расходные материалы для их монтажа и нормальной эксплуатации, а также _____________________.

Образец договора купли-продажи окон

Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет рабочих дней со дня следующего за днем доставки.

Из положения ст. 235 ГК РФ следует, что право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам. В соответствии с п. 2 ст. 292 ГК РФ переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членам семьи прежнего собственника.

График работы выделяемых им рабочих определяет представитель Продавца. В течение монтажа окон Покупатель обеспечивает проживание и питание представителя Продавца, доставку его по адресу монтажа и обратно к месту проживания.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

Расторжение договора подряда. Договор на установку пластиковых окон — его нюансы Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов.

Доставка Товара осуществляется Покупателем путем самовывоза по следующему адресу:_____________ (вариант: доставку товара осуществляет Продавец по следующему адресу Покупателя: _________________________).

Договор продажи пластиковых окон образец

По состоянию на 26.08.2019, ответчик 1, несмотря на отсутствие оснований для постоянной регистрации по месту жительства в квартире по адресу: …. продолжала быть зарегистрирована по месту жительства в данном жилище, а проживать продолжала в данной квартире вплоть до 12.08.2019 года, хотя по условиям договора имела право лишь до 10.08.2019 года включительно.
Продавец обязан передать Покупателю окна, соответствующие требованиям, установленным в Приложении N 1 к Договору. В случае передачи окон в меньшем количестве или с иными нарушениями требований Приложения N 1 Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество окон или устранить иные нарушения, допущенные Продавцом, в срок, установленный Покупателем.

Договор доставки и установки окон пвх века с физ лицом

Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Договор доставки и установки окон пвх века с физ лицом

ДОГОВОР производства и монтажа пластиковых окон в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется обеспечить изготовление и доставку, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, конфигурация и комплектация Товара определяется в Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Post navigation

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ.

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ с установкой и монтажом.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ с установкой и монтажом.

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ между физическими лицами.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ между физическими лицами.

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ между ИП и физическим лицом.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ между ИП и физическим лицом.

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

  • установки Товара покупателем или третьими лицами;
  • нарушение рекомендаций Исполнителя по хранению, транспортировке, эксплуатации Товара;
  • невыполнение положений, содержащихся в «Гарантийный талон» Приложение № 3 к договору;
  • умышленная порча Товара;
  • проведение ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий со стороны Исполнителя или изготовителя.

7.5. По истечении гарантийного срока Исполнитель осуществляет платное сервисное обслуживание Товара.

7.6. Сервисное обслуживание включает в себя:

  • профилактический ремонт узлов запирающего механизма;
  • ремонт, замена испорченных узлов и деталей.

7.7.
Сервисное обслуживание предоставляется Исполнителем также в случаях, указанных в п.7.5 настоящего Договора.

Популярное:

Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику.

Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора. 4.5.

Загрузка начнётся через 30 сек

В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1.

Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1.

Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

Консультация юриста

Договор подряда на установку пластиковых окон образец

Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. 8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. 8.4.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. 8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. 8.7.

Информация

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня фактического получения Исполнителем оплаты Товара и прекращает свое действие после выполнения по нему Сторонами своих обязательств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

9.2. За просрочку изготовления изделия Исполнитель выплачивает компенсацию Покупателю согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ, что составляет % за каждый день просрочки от окончательной договорной цены, не изготовленных в срок Изделий, но не более % от суммы не изготовленных в срок Изделий.

Бесплатная консультация юриста

  • Размер пластиковых окон. В соглашении должно быть указано, кто именно осуществлял замеры (специалист или заказчик);
  • Период времени, в течение которого окна должны быть установлены.

С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу. 9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон № г. «» г.

Гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Договор доставки и установки окон пвх века с физ лицом

Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.

Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

  • Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
  • Сведения о предмете соглашения.

Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты.

Среди них мы отмечаем:

  • общие условия составления договора;
  • предмет;
  • стоимость услуг;
  • права и обязанности каждой из указанных сторон.

По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора. 1.4.

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1.

После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются. 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Договор подряда на монтаж окон пвх договор № ____ г

Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней. 4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки.

Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Покупатель имеет право:

3.1. Получить для ознакомления информацию об Исполнителе, не являющуюся коммерческой тайной.

3.2. Внести изменения по конфигурации и комплектации Товара в день оформления договора в течение часов на основании дополнения к договору, которое подписывается Сторонами.

3.3.
С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар.

3.4. Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.4.1 настоящего Договора.

Договор купли-продажи окон

Ответственность сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости. 6.4. Если Продавец не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п.

6.3 настоящего Договора, то он выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, более чем на ___ месяца, Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 6.6.

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.2.

После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу. 2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.
3.2. Общая сумма договора составляет рублей. 3.3.

Если вы желаете не только совершить покупку и приобрести изделие, а хотите, чтобы вам эти окна установили, тогда кроме договора купли-продажи вам следует подписать с фирмой договор на установку пластиковых окон.

Лучше всего будет, если эти договора будут оформлены как один договор. Тогда в документе должны быть прописаны не только все детали и материалы, из которых сделано изделие, а и объем работ, которые обязуется выполнить фирма.

В этот договор, кроме подробно описанных комплектующих окна должны входить пункты, в которых также подробно расписываются все виды работ:

  1. Монтаж окон.
  2. Демонтаж старых блоков.
  3. Отделка откосов.
  4. Установка отливов и так далее.

Каждый пункт должен сопровождаться расчетами и сметой.

Совет: Обратите внимание на пункт, который относится к монтажу блока.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector