Проект договора на поставку канцелярских товаров

Проект-договор на поставку канцелярских товаров

к Документации о закупке

НА ПОСТАВКУ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ №__

г. Энгельс « _____» _ _ __ 2017 г.

____________________________________________________ (сокращенное наименование: _____________), в лице ______________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод» (сокращенное наименование: АО «356 АРЗ») , действующего на основании доверенности № УК-356АРЗ-15 от 01.01.2001 г, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

2.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком в полном объеме в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. Поставщик имеет право поставить продукцию досрочно.

2.2. Поставка продукции/товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя (АО «356 АРЗ», ул. Энгельс-1, г. Энгельс, Саратовская обл., Российская Федерация, 413101).

2.3. Вместе с продукцией Поставщик обязан направить Покупателю следующие документы:

— Товарная накладная (ТОРГ-12)

— счет — фактура на имя Покупателя;

— документы (сертификаты-соответствия, паспорта качества) Продукции.

2.4. По договоренности сторон способ доставки может быть изменен.

2.5. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю в момент подписания товарной накладной, счет-фактуры уполномоченными лицами АО «356 АРЗ».

3. Обязательства сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Продукцию надлежащего качества в соответствии с Приложением №1 к договору.

3.1.2. Поставить Продукцию в срок, указанный в пункте 2.1 настоящего договора.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Принять и оплатить продукцию по цене, указанной в п. 4 настоящего договора.

4. Цена продукции и порядок расчетов.

4.1. 3.1. Общая стоимость Продукции в соответствии с перечнем указанных в Приложении №1 к настоящему Договору составляет __________ руб. (_______________________________), включая НДС (18%) ________________ (__________________________________).

Стоимость договора включает все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением условий договора, а также работы (услуги) третьих лиц, таможенные и налоговые сборы (налоги). Цена является твердой и изменению не подлежит.

4.2. Расчеты между Поставщиком и Покупателем за поставленную продукцию осуществляются путем: 100% оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции, подписания товарной накладной уполномоченными лицами АО «356 АРЗ».

4.3. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика.

5. Ответственность сторон.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Поставщик и Покупатель несут ответственность на основании существующего Законодательства РФ.

5.2. При возникновении разногласий между Поставщиком и Покупателем стороны будут стремиться к их устранению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию-20 дней со дня ее получения. В случае если стороны не придут к взаимоприемлемому решению, разногласия по заключению, исполнению и расторжению данного договора будут решаться через арбитражный суд Саратовской области.

5.3. За просрочку поставки или недопоставку продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленной или недопоставленной продукции за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства по поставке в натуре.

5.4. За просрочку оплаты поставленной, но неоплаченной продукции, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости поставленной, но неоплаченной продукции за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства по оплате продукции.

6. Качество товара.

6.1. Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, предусмотренной для данного вида продукции.

6.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем на момент подписания Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи товара, товарной накладной, счет-фактуры.

6.3. Возврат не соответствующей стандартам ГОСТ и ТУ продукции производится силами и за счет Поставщика с приложением рекламационных актов.

6.4. Поставщик обязан заменить некачественную продукцию на качественную в течение 5 (пяти) дней с момента возврата Поставщику некачественной продукции или, по желанию Покупателя, возвратить ему уплаченные за продукцию денежные средства в тот же срок.

6.5. Порядок приемки продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совмине СССР № П-6 от 01.01.2001 г., № П-7 от 01.01.2001 г. в части не противоречащей действующему законодательству и настоящему договору.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств (военных действий, пожара, землетрясения, наводнения, правительственных постановлений и пр.).

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, в 7-дневный срок обязана известить об этом другую сторону в письменном виде с приложением подтверждающих документов.

7.3. На период действия форс-мажорных обстоятельств увеличивается срок исполнения обязательств по договору.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 месяцев, по соглашению стороны могут прекратить действие договора.

8. Антикоррупционная оговорка.

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороны, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору.

8.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий настоящего договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытком.

9. Заключительные положения.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Все права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

9.5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВ

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВ

г. Москва «__» _____________ 20__ г.

(полное наименование организации-поставщика)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику бумагу офисную и канцтовары, (далее — Товар) по номенклатуре, количеству, цене за единицу Товара и в сроки согласно спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него определенную в настоящем Договоре сумму.

2.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества и другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном порядке передаются Заказчику при поставке Товара. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего срока службы Товара при условии соблюдения Заказчиком условий использования.

2.2.Тара и упаковка товара должны соответствовать стандартам, ТУ, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена подлежащего поставке Товара устанавливается в рублях РФ.

3.2. Оплата Товара в соответствии с настоящим Договором осуществляется за счет средств ______________________, предусмотренных на поставку указанного в Договоре Товара.

3.3. Цена Контракта составляет _______ (____) рублей, в том числе НДС________рублей.

3.4. Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

Читать еще:  Договор поставки лицензионного программного обеспечения

3.5. Цена Договора является фиксированной и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется не позднее «—»__—__ 2013 года

Место поставки Товара:

4.2. Заказчик при приемке Товара проверяет количество, качество поставленной продукции, в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7, утверждёнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г.

4.3. При обнаружении некачественного Товара вызов представителя Поставщика обязателен. Срок замены Товара Поставщиком — 3 (три) рабочих дня с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

4.4. Поставщик обязан заменить и вывезти не принятый и хранимый Заказчиком некачественный Товар в течение 3(трех) рабочих дней со дня получения уведомления. В противном случае Заказчик вправе выставить Поставщику счет за хранение или реализовать часть Товара для покрытия своих расходов на хранение.

4.5. В случае выявления скрытых недостатков в течение всего срока годности Товара Заказчик вправе предъявить претензию Поставщику в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.

4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика.

4.7. В случае недопоставки Товара по заявке Заказчика, Поставщик обязан допоставить оставшуюся часть Товара в течение трех рабочих дней.

4.8. Поставщик передает Заказчику Товар на основании соответствующих сопроводительных документов (счет, счет-фактура, накладная).

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. В момент принятия Заказчиком Товара Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи с указанием наименования, объёма и цены поставленного Товара.

5.2.Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема — передачи Товара при наличии денежных средств на лицевом счете Заказчика путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).

6.1.2. Своевременно поставить Заказчику Товар на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить соответствие Товара требованиям настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.2.3. Обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара, незамедлительно уведомить Поставщика.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае нарушения срока поставки, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по поставке Товара, установленных настоящим Договором, начиная со дня следующего после истечения установленного данным Договором срока исполнения обязательств.

7.3. В случае несоответствия Товара требованиям, указанным в Договоре и заявке Заказчика, а именно несоответствия качественным характеристикам, внешнему виду, условиям комплектности, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Если указанные требования существенно нарушены Поставщиком и значительно отличаются от условий Договора. В данном случае государственный заказчик вправе потребовать замены Товара и уплату неустойки в размере 1 % от стоимости Договора.

7.4. Уплата неустоек по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

7.6. В случае причинения убытков одной из Сторон Договора, другая Сторона обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме.

7.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней.

7.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего
Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, вследствие обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, представив документ, выданный компетентными органами, подтверждающий действие непреодолимой силы.

8.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 8.1. настоящего Договора, и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и исполнение принятых на себя обязательств.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законом.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Поставщик обязан уведомить Заказчика в срок 3 рабочих дня.

11.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Договоре.

11.3. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными
Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой — в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождением в день фактического получения, подтвержденного соответствующим штампом (отметкой о получении).

11.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение — Спецификация.

11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.6.Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Полное наименование Поставщика

Юридический, почтовый адрес

_________________ _______ ________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Договор поставки товара

Тип документа: Договор поставки

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 22,5 кб

Типовой договор на поставку товаров заключается между двумя заинтересованными в этом сторонами. Каждая из сторон имеет определенные права и обязанности, несет ответственность за точность и своевременность выполнения взятых на нее обязательств.

Суть договора на поставку товаров

Поставщик с одной стороны и Покупатель с другой подписывают документ, в котором детально указан график поставки товаров, его способы оплаты и возврата существующей тары. В договоре обязательно необходимо прописывать полные реквизиты обеих сторон для осуществления дальнейшего сотрудничества.

К правильно составленному договору в обязательном порядке прилагается спецификация, в которой детально указывается ассортимент поставляемых товаров, их количество и соответствие качеству.

Поставщик гарантирует своевременные поставки только лишь качественных товаров. Покупатель же должен обеспечить приемку партии и зафиксировать нарушения, если таковы присутствовали. Приемка должна быть осуществлена:

Если же товар, который предлагает поставщик не требует обязательной упаковки с использованием тары, то отгрузка осуществляется без ее применения.

Бланк договора поставки товара

Образец договора поставки товара (заполненный бланк)

Скачать Договор поставки товара

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

Читать еще:  Договор аренды предприятия образец заполненный

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

  • по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
  • односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
  • в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

Проект государственного контракта на поставку канцелярских товаров

Приложение N 2 к Извещению о проведении запроса котировок на поставку канцелярских товаров

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Правительство Московской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя Председателя Правительства Московской области — руководителя аппарата Правительства Московской области Агапова Романа Вячеславовича, действующего на основании постановления Правительства Московской области от 22.07.2009 N 598/30, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке канцелярских товаров (далее — товар) на общую сумму: _____ (___) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС 18 процентов — ___ (__) рублей ______ копейки.

1.2. Товар поставляется Государственному заказчику по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.

1.3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) дней после заключения Контракта.

1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заявки Государственного заказчика в соответствии со Спецификацией (приложение), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.5. Качество товара Поставщик удостоверяет сертификатом соответствия и другими обязательными для данного вида товара документами.

1.6. Контракт заключен на основании Протокола заседания Комиссии Правительства Московской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области от «____» _____________ 2011 года N ____.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик:

2.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставки товара для государственных нужд Московской области в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.

2.1.3. Обеспечивает оплату товара в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

2.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Контракта.

2.1.5. Производит приемку товара, поставленного по Контракту.

2.1.6. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Поставщика, о чем составляется акт, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.1.7. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Поставщика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.

2.2.1. Обязуется поставить товар надлежащего качества для государственных нужд Московской области в объеме, сроки и по цене, которые предусмотрены Контрактом.

Читать еще:  Договор материальной ответственности администратора салона красоты

2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.

2.2.3. Не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

2.2.4. Представляет Государственному заказчику все необходимые для оплаты товара документы в срок не позднее 2 (двух) дней с момента поставки товара.

2.2.5. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Государственного заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.

3. Стоимость товара и порядок расчетов

3.1. Стоимость товара определена в п. 1.1 и включает в себя все расходы на погрузо-разгрузочные работы, упаковку, перевозку (доставку), страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Поставленный товар оплачивается Государственным заказчиком из средств бюджета Московской области.

3.3. Стоимость единицы поставляемого товара остается фиксированной в течение всего срока выполнения Контракта и изменению не подлежит.

3.4. Оплата производится по факту поставки товара на основании подписанных уполномоченными лицами актов сдачи-приемки товара, товарно-транспортных накладных, счетов и счетов-фактур в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета, счета-фактуры, товарно-транспортных накладных. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. Расчеты за поставленный товар производятся исключительно между Государственным заказчиком и Поставщиком платежными поручениями в соответствии с условиями Контракта.

3.6. Государственный заказчик не оплачивает дополнительные расходы, не предусмотренные Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Поставщик передает, а Государственный заказчик принимает товар в соответствии со Спецификацией (приложение). Прием товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Государственного заказчика (путем внешнего осмотра упакованного товара) согласно товарно-транспортной накладной.

4.2. При завершении поставки товара Поставщик представляет Государственному заказчику подписанные: счет, счет-фактуру на товар, товарно-транспортную накладную, акт сдачи-приемки товара в 3 (трех) экземплярах, сертификат соответствия и гарантию качества на поставляемый товар.

4.3. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения приемо-сдаточных документов обязан их подписать.

4.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного товара либо недопоставки товара Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения товара обязан представить Поставщику акт с перечнем дефектов товара либо с указанием объема недопоставленного товара. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения данного акта обязан произвести замену товара, не отвечающего требованиям качества, либо поставить недостающее количество товара. После замены Поставщиком товара в течение указанного срока либо поставки недостающего его количества Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки товара.

4.5. Государственный заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по качеству поставленного товара в течение гарантийного срока.

4.6. Датой поставки товара считается дата подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки товара.

4.7. Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими техническими условиями. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае недопоставки или просрочки поставки товара в установленные сроки Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени в размере 0,4 процента от стоимости недопоставленного, не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости некачественного товара.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных дефектов товара.

5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.

5.6. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом Московской области.

6. Осуществление контроля за исполнением Контракта

Органы государственной власти Московской области и должностные лица, уполномоченные Губернатором Московской области, вправе организовывать контроль за исполнением Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставок товара для государственных нужд Московской области.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ____ (___) год с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

Гарантия качества на поставляемый товар составляет ____ (____) год, при этом период предоставления в полном объеме гарантии качества поставляемого товара включает в себя гарантийный срок, предоставленный Поставщиком товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясений, наводнений, пожаров.

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.3. Не относится к форс-мажорным обстоятельствам отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров либо отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

9. Срок действия настоящего Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2011 года, а в части осуществления Поставщиком гарантийных обязательств — до окончания гарантийного срока.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

10.2. Контракт составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Государственного заказчика, один для Поставщика).

10.3. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней.

10.4. Приложение к Контракту является его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Источник — Распоряжение заместителя Председателя Правительства МО — руководителя аппарата Правительства МО от 22.04.2011 № 114-р

Проект контракта — поставка канцелярских товаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на поставку канцелярских товаров

г. Пролетарск ___._______.2016 г.

Администрация Пролетарского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Пролетарского городского поселения Найда Александра Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, определенное по результатам запроса котировок, проведенных единой комиссией по размещению заказов для муниципальных нужд при Администрации Пролетарского городского поселения (протокол № ______ от ______2016г.), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ___________ действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку канцелярских товаров для нужд Администрации Пролетарского городского поселения в 2016 году по адресу: Ростовская область, г.Пролетарск, пер. Красный, 45, согласно приложению к настоящему контракту, а Муниципальный заказчик — принять и оплатить поставленные товары .

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ, ТУ, подтверждаться сертификатами.

2.2. Качество продукции должно соответствовать предъявляемым требованиям.

2.3. Упаковка товара должна соответствовать стандартам предприятия – изготовителя, обеспечивать его полную сохранность и предохранять от повреждений при транспортировке, с учетом хранения, предоставляя полную товаросопроводительную информацию.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Общая сумма контракта по настоящему контракту составляет ____ (______) рублей, НДС – ____. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации.

3.3. Цены на товар устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему контракту

3.4. Стоимость включает в себя цену товара и затраты Поставщика на доставку.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает в местный бюджет неустойку в размере 1 процент от цены контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до дня исполнения обязательств, но не позднее 31.12.2016 г.

Срок поставки товара – 10 дней с момента подписания контракта.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами.

6.2. Споры, не разрешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7 .1. Любые изменения и дополнения по настоящему контракту имеют силу, если они со­вершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче­скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

9.1. К настоящему контракту прилагаются:

— перечень канцелярских товаров (приложение № I ) — 1 экз.

9.2. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Пролетарского городского поселения

Пролетарского городского поселения

347540, г. Пролетарск, пер. Красный, 45

ИНН 6128008893 КПП 612801001

БИК 046015001 ОКПО 40567900

Отделение по Пролетарскому району УФК по Ростовской области (Администрация Пролетарского городского поселения

л/с 03583119500 ),

р/с 40204810100000000345, в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области

г. Ростова-на-Дону, К/сч.-нет

Глава Пролетарского городского поселения

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector