Договор поставки мебели по индивидуальному заказу

Договор поставки мебели

Сторонами по договору поставки мебели выступают Поставщик и Покупатель. Поставщиком обычно является юридическое лицо — производитель или розничный продавец, а покупателем может быть как компания, так и физическое лицо.

В большинстве своем продажа мебели в России происходит под заказ, т.е. покупатель может посетить шоурум компании продавца, ознакомиться с ассортиментом, или же посмотреть продукцию по каталогам, после чего происходит заказ продукции.

Таким образом договор накладывает на поставщика обязанности по производству и доставке продукции определенного качества, а на покупателя — обязанность оплаты по факту поставки полной стоимости мебели за вычетом предоплаты. Размер предоплаты обычно составляет от 30 до 50%.

Для покупателя юридического лица договор и последующие счет-фактура и накладная являются обязательными бухгалтерскими документами, необходимыми для подтверждения в налоговой инспекции факта понесенных компанией расходов.

Предмет договора поставки мебели

Предметом соглашения является поставка Поставщиком мебели в согласованные сторонами сроки.

Претензии по договору поставки мебели

В случае, если мебель не соответствует по качеству договоренностям сторон, покупатель имеет право предъявить претензию (товарную рекламацию) поставщику, а последний обязан ее рассмотреть и в случае объективности претензии либо заменить мебель в разумные (прописанные договором сроки), либо вернуть полученне за мебель денежные средства. Претензионный спор сторон может происходить, как в рамках закона о защите прав потребителей, так и в порядке, прописанном в договоре.

Порядок расчетов

Соглашением сторон может быть предусмотрен любой, предусмотренный законом, порядок взаиморасчетов сторон. Как правило, ввиду специфики мебельной отрасли и наличии предзаказа, покупатель оплачивает от 30 до 50% от стоимости мебели. После ее поставки, происходит окончательный взаиморасчет.

В случае, если покупателем по договору выступает юридическое лицо, зачастую оплата происходит с отсрочкой платежа, достигающей в некоторых случаях 120-150 дней.

Спецификация к договору поставки мебели

Спецификация — приложение к договору поставки, в котором указывается состав, количество и стоимость мебели. В некоторых случаях также указывает адрес доставки, стоимость услуг по сбору мебели и другие дополнительные услуги.

Договор поставки мебели № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению №1 (далее – «Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с выставленными счетами и условиями настоящего Договора.

2. Порядок поставки товара

2.1. Поставщик поставляет (передает) товар Покупателю в количестве, указанном в Спецификации Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров). Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.

2.2. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется силами Поставщика путем отгрузки данных товаров Покупателю в месте его нахождения. Об изменении получателя товара Покупатель обязан письменно, посредством факсимильной связи или электронной почты, уведомить Поставщика, не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки.

2.3. Товар поставляется в заводской упаковке, имеет необходимую заводскую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке товара.

2.4. Поставка Покупателю (либо назначенному Покупателем получателю) заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется Поставщиком в два этапа согласно Спецификации:

— в течении 20 календарных дней с момента заключения Договора,

— на позднее 1 октября 2014 г.

Иные условия и сроки поставки могут оговариваться Сторонами путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.5. Прием товара Покупателем (надлежаще уполномоченным его представителем) осуществляется по акту приема-передачи, подписанием товарной накладной, оформленной по форме ТОРГ-12. Документы составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

2.6. Подписание товарной накладной обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:

— Между Сторонами настоящего Договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной, (наименование, количество, цена и срок поставки (передачи) товаров);

— Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной;

— Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной товарной накладной.

2.7. При поставке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их поставки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время поставки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров. Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон. Если иное не оговорено Сторонами, в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной. Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

2.8. В случае обнаружения брака, Покупатель составляет письменное обоснование и направляет его в адрес Поставщика. По письменному обоснованию Покупателя Поставщиком составляется рекламационный акт. Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания. В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем.

2.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.

2.10. Риски случайной гибели, повреждения или ухудшения качества товара переходят к Покупателю с момента приема товара по товарной накладной.

2.11. Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента сборки товара при условии соблюдения условий эксплуатации и использования товара по назначению.

3. Цены и порядок расчетов

3.1. Цена товара, указанная в спецификации, а также в товарных накладных и включает в себя стоимость самого товара, упаковки, доставки до места назначения и НДС 18%.

3.2. Оплата товара производится по каждому этапу поставки отдельно на основании оригинала, выставленного Покупателю счета в течении 5 банковских дней по факту поставки товара.

3.3. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан:

— принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора поставки;

— оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

— совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров, поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.

— возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приема (получения) товаров Покупателем.

4.3. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров.

4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неотгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки.

4.5. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор поставки товара вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. Заключительные положения

7.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.

7.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

Читать еще:  Трудовой договор с администратором ресторана образец

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

Договор на производство мебели под заказ

Купли-продажи мебели по специальным размерам заказчика, с подбором индивидуальных материалов.

г. Москва « »__________________ 20__ г.

___________________________________________ , именуемого продавцом с одной стороны и, именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, ___________________________ ___________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товары, указанные в Спецификации №______ от « » _______________ 20__ г, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и уплатить за них в срок, определенный настоящим Договором денежную сумму, установленную в Спецификации.

1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.

1.3. По требованию одной из сторон индивидуальные технические параметры товаров, согласованные сторонами в чертеже или проекте (дизайне), могут быть изменены в течение суток, с момента подписания настоящего Договора. В этом случае стороны оформляют новую Спецификацию к Договору, в котором отражается изменение цены, технических параметров и сроков передачи и сборки товаров.

2. Условия и порядок передачи товаров Покупателю

2.1. Оплата первого замера осуществляется в момент замера и входит в окончательную стоимость товара (п. 8.1.). Изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих (не считая праздников и выходных). Датой исполнения обязательства Продавца считается дата сообщения Покупателю о готовности передать товар со склада Продавца по телефону, указанному при заключении Договора или отправления уведомления, согласно п.6.2. настоящего Договора. При этом с Покупателем согласовывается дата доставки и сборки по адресу Покупателя.

Возможен перенос сроков доставки товаров при условии должного уведомления другой Стороны (п. 6.2). Покупатель может перенести согласованный срок доставки, предупредив об этом не менее чем за три дня до доставки, назначив новый срок.

2.2. В случае самовывоза товара Покупателем со склада Продавца, Покупатель должен осуществить вывоз товаров не позднее 5 рабочих дней, с момента получения от Продавца уведомления о готовности товара к отгрузке, установленного п. 2.1 настоящего Договора.

2.3. При приемке Товара Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя обязан проверить количество и качество Товара. В случае если во время приемки будет обнаружен Товар ненадлежащего качества либо несоответствие ассортимента или количества Товара, указанным в Спецификации, Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя делает соответствующую отметку в Спецификации либо направляет претензию по электронной или телефонной связи с последующим обменом оригиналами.

2.4. Приемка Товара представителем Покупателя без отметки, указанной в п. 5.4. означает согласие с ассортиментом, количеством и качеством Товара.

2.5. Продавец передает бригаде сборщиков товар собранном или частично собранном виде, после чего бригада сборщиков несёт ответственность за установку изделия. На момент начала сборки Покупатель обязан подготовить место для нормальных условий сборки и обеспечить сохранность своего имущества, а именно:

  • — в помещении не ведутся строительные и отделочные работы,
  • — имеется свободное от посторонних предметов место площадью не менее 6 кв. м.
  • — старая мебель вынесена из помещения, где будет проводиться сборка,
  • — в помещении обеспечена возможность подключения электроинструментов.

Срок окончания работ по сборке мебели зависит от объёма работ (количества элементов мебели и сложности дополнительных работ).

Доставка и монтаж изделия являются дополнительный работами и в стоимость договора не входят, а оплачиваются отдельно. Дополнительные работы, не указанные в настоящем договоре, производятся бригадой сборщиков самостоятельно, и оплачиваются по согласованию с Покупателем.

2.6. Приемка товара осуществляется самим Покупателем либо любым лицом по письменной доверенности от Покупателя путем подписания Бланка доставки товаров.

2.7. Сдача – приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Продавцом, производится в два этапа:

2.8. На первом этапе, который производится в момент передачи товаров Покупателю, сдача-приемка осуществляется по количеству мест и по проверки целостности фабричной упаковки. Вскрытие фабричной упаковки не производится, за исключением стеклоизделий, фасадов, столешниц и штучных изделий, которые пересчитываются и осматриваются при доставке, претензии по количеству и качеству по ним в дальнейшем не принимается.

Изделия, выполненные из натурального материала (массива дерева) или с использованием шпона натурального дерева могут иметь оттенок, незначительно отличающийся от оттенка на выставленном образце и другой рисунок фактуры среза дерева, что свойственно изделиям из натуральных материалов и браком не является.

Покупатель не должен самостоятельно вскрывать фабричную упаковку переданных ему товаров и обязан передать эти товары бригаде сборщиков в том же виде, в каком он их получил.

В случае обнаружения повреждений целостности упаковки Покупатель обязан вместе с представителем Продавца распаковать, осмотреть и произвести приёмку изделий из этой упаковки по количеству мест и качеству.

Сборка осуществляется в присутствии Покупателя или его полномочного представителя, при их отсутствии на момент начала работ, сборка не начинается.

2.9. На втором этапе сдачи-приемки, который производится по окончании сборки, навески, установки товаров у Покупателя, сдача-приемка осуществляется по качеству, количеству переданных товаров и их соответствию дизайну-проекту.

2.10. Окончание второго этапа сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки, в котором отражаются все выявленные недостатки, несоответствия и изменения, внесенные в эскиз.

2.11. Сдача-приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Покупателем самостоятельно, производится в момент передачи товаров Покупателю по количеству переданных товаров и их соответствию Спецификации. Окончание сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки товаров. Претензии по качеству Товара принимаются только при наличии фабричной упаковки, которая сохраняется до момента окончания сборки.

2.12. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента доставки товара Покупателю, кроме товара, проданного в кредит при котором право собственности на товар переходит после полной оплаты стоимости товара.

2.13. Работа выполняется материалом, оборудованием и инструментом Исполнителя.

2.14. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ в рамках настоящего договора, при этом контроль за качеством выполнения данных работ лежит на Исполнителе.

3. Порядок и условия оплаты.

3.1 Покупатель может оплатить передаваемые ему Продавцом товары с использованием по выбору следующих вариантов расчетов:

3.1.1. В размере полной 100% стоимости товара при заключении Договора;

3.1.2. В размере не менее 70% стоимости Товара, что составляет _________________ (________________________________________________________________________________), одновременно с подписанием настоящего Договора, и оставшуюся часть от суммы, указанной в Спецификации за 5 дней до окончания установленного срока изготовления товара, указанного в п.2.1. Договора.

3.1.4. Произвести оплату безналичным платежом. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца. При этом срок поставки товара, установленный в пункте 2.1. настоящего Договора, начинает исчисляться со дня , следующего за днём оплаты.

3.2 Передача товаров Продавцом и принятие товара Покупателем осуществляется путем доставки товаров до адреса Покупателя.

3.3. В случае невозможности заноса или подъема изделия в связи с конструктивными особенностями дома (помещения), Продавец оставляет за собой право отказаться от проведения этих работ, осуществив доставку до подъезда. Покупатель должен заранее предупредить о нестандартных размерах проходных путей, для правильного подбора товара.

3.4. Хранение товара на складе свыше срока, установленного в п. 2.2. Договора, оплачивается Покупателем из расчета 0,1% в день от стоимости товара, но не более 5 % от стоимости работ по настоящему договору.

3.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

3.6. Валюта платежа – Российский рубль.

4. Гарантии Продавца

4.1 Продавец гарантирует, что передаваемые им Покупателю по настоящему Договору товары изготовлены в соответствии со стандартами и техническими условиями страны изготовителя и в полной мере соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) Российской Федерации. Гарантийный срок 12 месяцев.

4.2. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока Продавцу или Изготовителю товара.

4.3. Стороны определили, что в случае обнаружения в Товаре недостатков их устранение производится бригадой сборщиков Продавца в срок не более 30 рабочих дней (срок необходимый для изготовления деталей мебели в соответствии с п. 2.1.Договора) со дня предъявления требования Покупателя (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

5. Ответственность сторон

5.1. Не допускается необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара, предусмотренного Спецификацией.

5.2. За нарушение срока предоставления полностью оплаченного Товара, Продавец уплачивает проценты в размере 0.01% но не более 5% от стоимости работ.

5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу проценты 0.1% но не более 5 % от неоплаченной стоимости Товара.

5.4. В случае если доставка по настоящему Договору осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Товара оказалась с механическими повреждениями или не соответствует Спецификации, Продавец обязуется произвести ее ремонт либо замену за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предъявления претензии.

Читать еще:  Договор аренды личного транспортного средства

5.5. В случае нарушения сроков оказания услуги по доставке и (или) сборке Товара в срок, предусмотренный п. 2.1., настоящего договора, Продавец уплачивает 0.1% от оплаченной стоимости доставки и (или) сборки, начиная со дня установленного срока доставки и (или) сборки (п.5 ст.28 «Закона о защите прав потребителей»).

5.6. Повторная доставка или сборка по вине Покупателя (из-за отсутствия самого Покупателя в месте получения Товара или лица, действующего на основании письменной доверенности, внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенную для установки изделия по индивидуальным размерам заказчика) оплачивается дополнительно по двойному тарифу в кассу Продавца.

5.7. Покупатель обязуется самостоятельно принять меры для обеспечения сохранности своего имущества на территории производства работ бригадой сборщиков Продавца (п. 2.5.).

5.8. Поставщик не несёт ответственности за какой либо нечаянно причиненный бригадой сборщиков материальный ущерб имуществу Покупателя (любая часть интерьера дома, мебель, покрытие стен, потолка и пола), которое не возможно переместить из зоны проведения монтажных работ, если таковой ущерб произошел из-за несоблюдения Заказчиком п.п. 2.5. и 5.7.настоящего Договора.

5.9. Продавец не несёт ответственности за монтаж техники, приобретенной Покупателем.

5.10. Продавец не несёт ответственности за осуществляемые бригадой сборщиков дополнительные работы не указанные в настоящем Договоре.

5.11. В случае отказа Покупателя от Договора в срок более чем через сутки, с даты заключения настоящего Договора до момента передачи товара, сумма предоплаты за товар возвращается за минусом расходов Продавца (п.3 ст.497 ГК РФ).

6. Уведомления и сообщения

6.1. Уведомления являются обязательными в случаях, когда они предусмотрены настоящим Договором, а также, тогда, когда одна из сторон обратится к другой стороне с просьбой об уведомлении ее по какому-либо вопросу.

6.2. Уведомления будут считаться поданными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, телеграммой, посредством факсимильной связи, телефонограммы, а также с использованием иных средств связи, по адресу (телефону) предоставленному Покупателем при заключении настоящего Договора.

6.3. В случае внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенного для установки Изделия по индивидуальным размерам заказчика, Покупатель обязан в полном объёме оплатить Продавцу работы по изменению конструкции Изделия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами на основе согласия и взаимопонимания. Если согласие на переговорах не будет достигнуто, то спор подлежат разрешению в соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ.

8. Прочие условия

8.1. Первый выезд замерщиков оплачивается отдельно и при заключении настоящего Договора входит в окончательную стоимость изделия.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения каждой из сторон своих обязательств по нему.

8.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природные бедствия, пожары, эмбарго, военные действия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно известить другую сторону.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон вправе расторгнуть договор и не возмещать убытки, если эти обстоятельства будут продолжаться больше 3-х месяцев.

9.4. При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, о чем в трехдневный срок уведомляет другую Сторону.

Договор поставки мебели

поставки мебели (на условиях 100% предоплаты)

г. Ульяновск «___» ______________2016г.

Индивидуальный предприниматель Макарова Наталья Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Макаровой Натальи Анатольевны, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации № 312732833400022 от 29.11.2012 года, ИНН 732813814939, с одной стороны, и

_________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________________ действующего на основании ______________ с другой стороны, далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется изготовить и поставить по заказу Покупателя мебель (далее — Товар), а Покупатель — принять и оплатить Товар. Товар поставляется единовременно или отдельными партиями, ассортимент, количество, цена и стоимость Товара или партии Товара согласовывается Сторонами в Заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Стороны договорились о том, что согласованная Сторонами Заявка принимается в качестве Спецификации к договору.

В случае намерения изменить ассортимент и/или количество Товара в заявке, Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты первоначально поданной Заявки. В этом случае оформляется новая Заявка. В случае несвоевременного извещения Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно первоначально поданной заявке.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Товара и упаковки на отдельные виды Товара устанавливается в рублях и указывается в Заявках и счетах на оплату в соответствии с действующим Прайс-листом Поставщика.

Поставщик в течение срока действия настоящего договора вправе изменить цены на Товар, о чем обязуется письменно уведомить Покупателя не позднее чем за 10 (десять) дней до изменения цены. Цена на полностью оплаченную партию Товара фиксируется и изменению не подлежит.

Форма оплаты за Товар – наличный расчет, безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Покупатель оплачивает Товар или каждую партию Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с обязательным указанием в платежных документах реквизитов договора и номера счета на условиях предоплаты в размере 100% в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату Товара. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и со всеми необходимыми документами (инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, условия гарантии), в сроки, установленные условиями настоящего договора.

Поставщик обязан обеспечить условия для погрузки и приемки Товара Покупателем.

Покупатель обязан оплатить заказанный Товар в срок, предусмотренный настоящим Договором.

Покупатель обязан обеспечить приемку Товара в обусловленный договором срок и осуществить своевременный его вывоз в количестве и ассортименте, соответствующему своему заказу и указанном в товарной накладной.

4. УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ ТОВАРА. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ТОВАРА

Изготовление Товара по согласованной Заявке производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты оплаты Товара в соответствие с пунктом 2.4. настоящего договора.

О готовности Товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя (письмом, факсом, электронной почтой, телефонограммой) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления Товара.

Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами. Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию каждой единице Товара при его приемки и последующей продаже в оптовой и розничной сети торговли на территории Российской Федерации.

Отгрузка Товара осуществляется со склада Поставщика путем самовывоза Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке. Товар отпускается строго при наличии оригинала доверенности и паспорта уполномоченного представителя Грузополучателя или самого Покупателя (с правом пользования печатью).

Датой исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара считается дата передачи Товара Покупателю или Грузополучателю, указанная в товарной накладной.

Право собственности на Товар, риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (передачи по товарной накладной).

Приемка Товара Покупателем осуществляется по количеству, качеству и ассортименту. Факт приемки подтверждается подписанием представителем Покупателя или Грузополучателя товарной накладной, скрепленной печатью. Порядок предъявления Сторонами претензий к Товару определен в разделе 6 настоящего Договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует техническим, санитарным, экологическим и прочим нормам и стандартам, установленным на территории Российской Федерации для данного вида Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 18 (двенадцать) месяцев с момента приемки Товара Покупателем.

Гарантийный ремонт Товара производится после письменного уведомления Покупателя о неисправности Товара. Если претензия обоснована, то в зависимости от вида неисправности Товара, его ремонт будет осуществляться в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента рассмотрения претензии и приемки Товара в ремонт. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт Товара при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, прописанных в паспорте на данный Товар и отсутствия видимых механических повреждений и загрязнений. В противном случае Поставщик не несет ответственности за потерю потребительских качеств купленного Товара. В подобном случае по усмотрению Поставщика возможно лишь сервисное обслуживание за счет Покупателя по расценкам Поставщика.

6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Претензии по несоответствию количества упаковок, их целостности и ассортимента Товара предъявляются Покупателем в момент приемки при отгрузке на складе Поставщика путем составления двухстороннего рекламационного Акта с указанием в нем фактов, обуславливающих претензию Поставщику. В этом случае приемка по количеству и ассортименту приостанавливается до момента устранения выявленных несоответствий.

Претензии по качеству по явным видимым дефектам производственного характера Товара предъявляются не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приемки Товара. Претензии по качеству по скрытым дефектам производственного характера предъявляются в период действия гарантийного срока, установленного пунктом 5.2. настоящего договора. Претензии по дефектам Товара, возникшие в результате сборки и установки не принимаются.

Все претензии предъявляются в письменной форме посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи. К претензии должны быть приложены документальные материалы, обосновывающие указанные в претензии недостатки Товара, в том числе фотографии Товара, упаковки и маркировки, заключение независимой экспертизы и др.

Некачественный Товар принимается Поставщиком в упакованном виде при наличии товарной накладной на возврат.

Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Устранение недостатков Товара осуществляется с учетом технологического цикла ремонта или изготовления, но не более 20 (двадцати) дней с момента получения возвратного Товара.

Товар с механическими повреждениями, возникшими при поставке железнодорожным транспортом подлежит замене и ремонту в следующем порядке: 50% — за счет Поставщика, 50% — за счет Покупателя при наличии письменного уведомления, предъявленного в течение двух рабочих дней с момента подписания Покупателем документа о получении Товара от перевозчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара, а также за неподлинность документов на Товар.

В случае необоснованного отказа Покупателя от изготовленного Товара до передачи Товара Покупателю. Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости изготовленного Товара. Как отказ от Товара будет расцениваться ситуация, если Покупатель не забирает Товар со склада позднее 30 календарных дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке.

Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения Покупателем либо третьим лицом правил пользования Товаром, правил хранения и эксплуатации.

Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров и разногласий по настоящему Договору. Претензии в связи с ненадлежащим исполнением одной из сторон обязательств по настоящему Договору, должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения. При не достижении согласия споры разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения истца.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявления войны или фактических военных действий, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных и техногенных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов власти и управления. 8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом. Является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.3.Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

Читать еще:  Договор подряда на ремонт оборудования образец

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует 1 календарный год. Если за 30 дней до момента окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия, договор считается автоматически пролонгированным на очередной календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

Ни одна из Сторон не имеет права расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до полного исполнения своих обязательств и до проведения окончательных расчетов.

Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

При изменении юридического или фактического адреса, номеров телефонов или факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, уполномоченных лиц, соответствующая Сторона настоящего обязана уведомить об этом другую Сторону Договора по почте, по факсу или по электронной почте в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения или государственной регистрации соответствующего изменения.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на поставку мебели

Договор на поставку мебели

г. Москва «____» ________ 2013 г.

_______________________________именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________________, действующей на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить [в случае, если предполагается сборка и установка мебели, то в данном пункте необходимо это указать] Заказчику __________________ [указывается тип мебели, например, офисная мебель, школьная мебель в соответствии с закупочной документацией ] (далее — Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2 Наименование, цена, комплектация и количество (объем) поставляемого по настоящему Договору Товара определяются Заказчиком в Спецификации на Товар, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация).

1.3 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки и состав отчетной документации определяются Заказчиком в Техническом задании на поставку Товара, являющемуся Приложением № 2 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Техническое задание).

1.4 Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом-изготовителем.

1.5 Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, копиями сертификатов, инструкциями (памятками) на русском языке и т.п.

1.6 Заказчик в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:

— возмещении стоимости некачественного Товара;

— замене некачественного товара на аналогичный качественный;

— вывозе некачественного товара силами и за счет Поставщика;

1.7 Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения

1.8 Поставщик гарантирует качество Товара в течение _______________. [гарантийный срок как правило соответствует установленному заводом-изготовителем] с момента его поставки Заказчику при условии соблюдения Заказчиком правил о порядке ухода, эксплуатации Товара. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Расходы по транспортировке Товара от места доставки и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Поставщик.

1.9 Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением.

1.10 Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать — 7 дней с момента получения уведомления от Заказчика в письменной форме о недостатках Товара.

1.11 В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.

2 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Договора составляет __________ руб.___ коп. (_______________) с учетом погрузки, хранения Товара, транспортных расходов, доставки, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей [в случае, если предполагается сборка мебели силами Поставщика, то в данном пункте это указывается], в том числе НДС _______ руб.__ коп. (_____________).

2.2 Стоимость Товара согласно спецификации (Приложение № 1) остается фиксированной до окончания срока действия Договора и пересмотру не подлежит.

2.3 Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение — 10 банковских дней с момента поставки Товара на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком и Поставщиком или их уполномоченными представителями товарной накладной.

2.4 Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект «Оплата Товара производится Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору».

3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется в объеме согласно Приложению № 1 к Договору путем доставки [в случае, если предполагается сборка и установка мебели силами Поставщика, данный пункт дополняется словами «сборки и установки»] Товара Поставщиком в течение — 7 дней, после подписания Договора по адресу —

Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

— «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

— «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

3.1 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, Товар считается принятым только после поставки последней части, входящей в комплект. В случае, если предполагается сборка и установка мебели, то пункт следует изложить следующим образом: «Товар считается принятым Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору»].

3.2 Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству, если в течение ______ [указывается согласованный Сторонами в установленном порядке срок] со дня поставки Заказчик не заявит требований по качеству (претензии).

3.3 Право собственности на Товар, полученный на условиях Договора, переходит к Заказчику в момент подписания приемо-сдаточных документов (товарная накладная). Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику по адресу поставки.

3.4 Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной, на весь объем Товара.

4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1 Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2 Выделить ответственное лицо для связи с Поставщиком.

4.1.3 Оплатить Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

4.2 Поставщик обязуется:

4.2.1 Поставить Товар в полном объеме течение — 7 рабочих дней с момента подписания Договора.

4.2.2 Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку [если предусмотрена также сборка и установка мебели, то пункт дополняется словами «сборку и установку»] Товара за свой счет по адресу, указанному в пункте 3.1 Договора.

4.2.3 Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов.

4.2.4 Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5 Устранять недостатки Товара и некомплектность [если предполагается сборки и установка мебели силами Поставщика пункт дополняется словами «в том числе в результате некачественной сборки и установки Товара»] в течение — 7 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик

4.2.6 По требованию Заказчика заменить некачественный Товар [ в случае, если предполагается сборка и установка мебели за счет Поставщика, то пункт необходимо дополнительно словами «устранить нарушения, допущенные в результате некачественной сборки и установки Товара»] на Товар, соответствующий по качественным условиям настоящего Договора, и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных штрафных санкций, предусмотренных Договором.

5.2 При нарушении п. 3.1. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3 При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.4 Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из – местного бюджета.

5.5 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде .

7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договоруу, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, решения органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.

7.3 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4 Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.5 Если указанные обстоятельства будут длиться более — 3-4 месяцев, то Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.

8.2 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3 О внесении изменений и дополнений к настоящему Договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за — 7 рабочих дней до внесения таких изменений.

8.4 При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в – 7- дн. срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

8.5 Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.5 настоящего Договора либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 Поставщик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

9.2 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.3 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

— Приложение № 1. Спецификация Товара —

— Приложение № 2. Техническое задание —

10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до – 31.12.2013 г.

11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector