Договор поставки канцелярских товаров образец

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВ

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВ

г. Москва «__» _____________ 20__ г.

(полное наименование организации-поставщика)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику бумагу офисную и канцтовары, (далее — Товар) по номенклатуре, количеству, цене за единицу Товара и в сроки согласно спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него определенную в настоящем Договоре сумму.

2.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества и другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном порядке передаются Заказчику при поставке Товара. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего срока службы Товара при условии соблюдения Заказчиком условий использования.

2.2.Тара и упаковка товара должны соответствовать стандартам, ТУ, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена подлежащего поставке Товара устанавливается в рублях РФ.

3.2. Оплата Товара в соответствии с настоящим Договором осуществляется за счет средств ______________________, предусмотренных на поставку указанного в Договоре Товара.

3.3. Цена Контракта составляет _______ (____) рублей, в том числе НДС________рублей.

3.4. Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

3.5. Цена Договора является фиксированной и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется не позднее «—»__—__ 2013 года

Место поставки Товара:

4.2. Заказчик при приемке Товара проверяет количество, качество поставленной продукции, в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7, утверждёнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г.

4.3. При обнаружении некачественного Товара вызов представителя Поставщика обязателен. Срок замены Товара Поставщиком — 3 (три) рабочих дня с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

4.4. Поставщик обязан заменить и вывезти не принятый и хранимый Заказчиком некачественный Товар в течение 3(трех) рабочих дней со дня получения уведомления. В противном случае Заказчик вправе выставить Поставщику счет за хранение или реализовать часть Товара для покрытия своих расходов на хранение.

4.5. В случае выявления скрытых недостатков в течение всего срока годности Товара Заказчик вправе предъявить претензию Поставщику в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.

4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика.

4.7. В случае недопоставки Товара по заявке Заказчика, Поставщик обязан допоставить оставшуюся часть Товара в течение трех рабочих дней.

4.8. Поставщик передает Заказчику Товар на основании соответствующих сопроводительных документов (счет, счет-фактура, накладная).

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. В момент принятия Заказчиком Товара Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи с указанием наименования, объёма и цены поставленного Товара.

5.2.Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема — передачи Товара при наличии денежных средств на лицевом счете Заказчика путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).

6.1.2. Своевременно поставить Заказчику Товар на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить соответствие Товара требованиям настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.2.3. Обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара, незамедлительно уведомить Поставщика.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае нарушения срока поставки, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по поставке Товара, установленных настоящим Договором, начиная со дня следующего после истечения установленного данным Договором срока исполнения обязательств.

7.3. В случае несоответствия Товара требованиям, указанным в Договоре и заявке Заказчика, а именно несоответствия качественным характеристикам, внешнему виду, условиям комплектности, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Если указанные требования существенно нарушены Поставщиком и значительно отличаются от условий Договора. В данном случае государственный заказчик вправе потребовать замены Товара и уплату неустойки в размере 1 % от стоимости Договора.

7.4. Уплата неустоек по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

7.6. В случае причинения убытков одной из Сторон Договора, другая Сторона обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме.

7.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней.

7.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего
Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, вследствие обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, представив документ, выданный компетентными органами, подтверждающий действие непреодолимой силы.

8.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 8.1. настоящего Договора, и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и исполнение принятых на себя обязательств.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законом.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Поставщик обязан уведомить Заказчика в срок 3 рабочих дня.

11.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Договоре.

11.3. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными
Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой — в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождением в день фактического получения, подтвержденного соответствующим штампом (отметкой о получении).

11.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение — Спецификация.

11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.6.Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Полное наименование Поставщика

Юридический, почтовый адрес

_________________ _______ ________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Договор поставки товара

Тип документа: Договор поставки

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 22,5 кб

Типовой договор на поставку товаров заключается между двумя заинтересованными в этом сторонами. Каждая из сторон имеет определенные права и обязанности, несет ответственность за точность и своевременность выполнения взятых на нее обязательств.

Суть договора на поставку товаров

Поставщик с одной стороны и Покупатель с другой подписывают документ, в котором детально указан график поставки товаров, его способы оплаты и возврата существующей тары. В договоре обязательно необходимо прописывать полные реквизиты обеих сторон для осуществления дальнейшего сотрудничества.

К правильно составленному договору в обязательном порядке прилагается спецификация, в которой детально указывается ассортимент поставляемых товаров, их количество и соответствие качеству.

Поставщик гарантирует своевременные поставки только лишь качественных товаров. Покупатель же должен обеспечить приемку партии и зафиксировать нарушения, если таковы присутствовали. Приемка должна быть осуществлена:

Если же товар, который предлагает поставщик не требует обязательной упаковки с использованием тары, то отгрузка осуществляется без ее применения.

Бланк договора поставки товара

Образец договора поставки товара (заполненный бланк)

Скачать Договор поставки товара

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

Читать еще:  Акт оказанных услуг по договору аренды образец

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

  • по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
  • односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
  • в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

Договор поставки канцелярских товаров (рамочный)

поставки канцелярских товаров

г. Железногорск «__» __________2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью , , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем, «Поставщик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Канцелярские товары (далее – Товар).

1.2. Наименование, ассортимент, цена за единицу товара, иные характеристики товара, подлежащего поставке в период действия настоящего договора, указаны в Прайс-листе (Приложение к настоящему договору).

1.3. Наименование, ассортимент, количество, стоимость товара по каждой партии товара определяются в Спецификации (Приложение к настоящему договору).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара в соответствии с п.4.4. настоящего Договора.

2.2.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, качеству и ассортименту.

2.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для приемки Товара и подписания необходимых документов (полномочия должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Покупатель письменно (в т. ч. по электронной почте либо факсом) размещает заявку у Поставщика на партию Товара, в которой указывает способ доставки. По согласованию сторон поставка Товара может быть осуществлена одним из следующих способов:

3.1.1. Поставка путем выборки (самовывоза) Товара представителем Покупателя со склада Поставщика. Покупатель обязан вывезти Товар не позднее 3 (трех) календарных дней с момента выписки документов на партию Товара. После истечения указанного срока Поставщик принимает Товар на ответственное хранение и вправе выставить счет Покупателю за дополнительные услуги склада, связанные с хранением Товара.

3.1.2. Путем доставки Товара силами Поставщика до места назначения, указанного Покупателем, со сдачей Товара уполномоченному представителю Покупателя. Оплата доставки производится по дополнительному согласованию сторон.

3.1.3. Путем доставки Товара до железнодорожной станции со сдачей Товара перевозчику, указанному Покупателем. Доставка производится за счет Покупателя.

3.2.Поставщик обязан укомплектовать каждую партию Товара следующими документами:

-счетами-фактурами (оформленными в соответствии со ст. 169 НК РФ)

-другими документами, подтверждающими отгрузку Товара

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена товара указывается в российских рублях и включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС)- 18%.

4.2. Общая сумма Договора за Товар не должна превышать 499 000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Оплата за поставленный Товар осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных законодательством РФ (Указание ЦБ РФ от 01.01.2001 N 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»). Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо день поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

4.3. Оплата Товара производится на основании выставляемых счетов или счетов-фактур.

4.4. Оплата за оказанные услуги Поставщика производится «Покупателем» путем перечисления авансового платежа в размере 100% стоимости поставки, согласно Форме спецификации (Приложение ), в течении 3 дней на основании выставленных счетов и счетов-фактур.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкцией Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции по количеству» №П-6 от 01.01.2001 и Инструкции Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции по качеству» №П-7 от 01.01.2001 г. с последующими изменениями и дополнениями к данным инструкциям, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего Договора.

5.1.1. Покупатель обязан провести внутритарную приемку в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара в исправной упаковке. Претензии по дефектам, обнаруженным в процессе внутритарной приемки, должны быть направлены в адрес Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения дефектов. В случае обнаружения дефектов позже указанного срока, либо непредъявления претензии в установленные сроки, товар считается принятым Покупателем по качеству и количеству в полном объеме. Покупатель в этом случае не вправе требовать от Поставщика замены Товара, уменьшения стоимости и т. п.

5.2. В случае самовывоза приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется уполномоченным представителем Покупателя на складе Поставщика. По окончании приемки Товара по количеству мест и отсутствии претензий по количеству мест, внешним дефектам Товара и упаковки представитель Покупателя подписывает накладную. После подписания накладной Покупатель теряет право предъявления претензий по количеству мест и внешним дефектам поставленного Товара и упаковки.

5.3. В случае доставки Товара до места назначения (до склада Покупателя), приемка по количеству мест осуществляется уполномоченным представителем Покупателя на складе Покупателя. По окончании приемки Товара и отсутствии претензий по количеству мест, внешним дефектам Товара и упаковки представитель Покупателя подписывает накладную. После подписания накладной Покупатель теряет право предъявления претензий по количеству мест и внешним дефектам поставленного Товара.

5.4. В случае поставки Товара железнодорожным (автомобильным, воздушным, водным) транспортом, его приемка осуществляется на складе Покупателя в следующем порядке:

5.4.1. Покупатель обязан произвести фотосъемку:

— транспортного средства (с номером);

— состояние и наличие пломб с оттисками;

— вскрытого контейнера (вагона) до разгрузки (зона дверного проема);

— каждого ряда товара, с захватом всех ярусов фотографируемого ряда;

— общий вид дефектного товара, отражающий сам дефект и количество дефектной продукции;

Читать еще:  Договор аренды станции технического обслуживания образец

— упаковочные ярлыки дефектного товара.

5.5. Покупатель обязан при обнаружении брака и недостачи Товара в течение 24 часов направить в адрес Поставщика уведомление о выявленных недостатках Товара, оформить и передать поставщику «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара» по форме ТОРГ-2 в порядке и сроки в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6, П-7, направить документы, подтверждающие факт недостачи и/или наличия Товара ненадлежащего качества. Претензии о выявленных недостатках должны быть изложены в письменной форме. Письменный мотивированный ответ на претензию Покупателя Поставщик обязан дать в 20 (двадцатидневный) срок.

5.6. Претензии Покупателя могут быть направлены в адрес Поставщика с помощью средств факсимильной связи с последующим направлением оригиналов почтовой связью.

5.7. Претензии Покупателя рассматривается Поставщиком в течении 3 (трех) дней, а ответ на претензию в течении 1 (одного) дня направляется в адрес Покупателя.

5.8. Поставка недостающего (замена некачественного) Товара осуществляется при следующих поставках.

5.9. Покупатель обязуется не позднее 5 (пяти) дней после приемки Товара отправить подписанные оригиналы товаросопроводительных документов по почте и в течение 1 (одного) дня – факсом.

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

6.1. При самовывозе Товара право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания товарной накладной на складе Поставщика.

6.2. В случае доставки Товара до склада Покупателя право собственности и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара и подписания товарной накладной на складе Покупателя.

6.3. При поставке Товара железнодорожным (автомобильным, воздушным, водным) транспортом право собственности и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара первому перевозчику.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае нарушения сроков оплаты поставленного по настоящему Договору Товара на срок свыше 30 дней, Поставщик оставляет за собой право начислить штраф в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, начиная с даты просрочки, до даты оплаты, о чем Поставщик письменно уведомляет Покупателя в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

7.2. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим выполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и не влечет за собой расторжение Договора.

7.3. При поступлении оплаты поставленного Товара, в первую очередь погашается задолженность Покупателя по оплате пеней и штрафов, а затем задолженность по основному обязательству.

7.4. В случае нарушения срока выборки Товара, установленного п.3.1.1. и хранения на складе Поставщика оплаченного Товара свыше 3 (трех) месяцев, Поставщик вправе распорядиться переданным на ответственное хранение Товаром по своему усмотрению, предварительно направив письменное уведомление Покупателю.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по — возможности, решаться путем переговоров.

7.6. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор действует до 31 декабря 2015 г. и расторгается при условии урегулирования всех взаиморасчетов между сторонами и подписания акта сверки взаиморасчетов. В противном случае срок действия договора автоматически продляется до выполнения полных взаиморасчетов между Сторонами.

8.2. Настоящий Договор может быть продлен по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде.

8.3. Срок действия договора: после поставки объёма продукции равного предельному или по истечении срока, указанного в пункте 8.1 настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Поставщик представляет в двух форматах: в формате excel и pdf. с подписью руководителя и печатью организации.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Покупателю с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Покупателю предоставленных Сведений, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Поставщиком Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.4. Документы, переданные с использованием факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.

Образец типового договора поставки товаров

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

  • определение договора;
  • порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
  • положения о периодичности поставок товарного продукта;
  • распорядок поставки товаров;
  • разъяснение условий о доставке;
  • положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
  • правила приемки товара покупателем;
  • разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
  • правила расчета за товар;
  • разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
  • вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Согласно ст. 432 ГК РФ, существенными условиями называются такие положения договорного документа, без согласования которых последний не может считаться заключенным. Общим для всех договоров в этом случае является условие о предмете сделки. Кроме того, к названным положениям относятся условия, прямо указанные в законе, а также те, по которым необходимо достигнуть согласования по заявлению одного из контрагентов.

Относительно договора поставки основными условиями являются следующие:

  1. Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455). При этом следует избегать ссылок только на родовые признаки продукции, так как судебная практика по признанию таких договоров незаключенными спорная. Количество же товарного продукта определяется либо в единицах измерения, либо в денежном выражении. Если используются единицы измерения, то они должны соответствовать характеру товара, т. к. иначе условие может быть признано несогласованным.
  2. Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). При этом Высший арбитражный суд РФ допускает при отсутствии в договорном документе условия о сроке поставки определять его исходя из положений ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).
  3. Исходя из определения договора поставки, данного в ст. 506 ГК РФ, поставщик-продавец должен заниматься предпринимательской деятельностью, то есть в качестве данной стороны может выступать только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.

Договор поставки товара образца 2020 года

В договор поставки товара образца 2020 года, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части:

1. Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе таких сведений:

  • наименование;
  • местонахождение;
  • информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия).

2. Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным. Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции. Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.

3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке. Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить.

4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один. При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар.

5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати.

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Несмотря на то что каждый договор поставки во многих случаях содержит индивидуальный набор условий сделки, типовой договор поставки товара либо просто образец такового может стать существенным подспорьем при разработке своего документа. В частности, изучение разных образцов может помочь в выборе оптимального для сторон способа оплаты товара и, что не менее важно, точно сформулировать согласованные условия.

Так, возможно включение в договор положений:

  • о порядке перехода права собственности на товар;
  • последствиях поставки некачественного или некомплектного товара и вариантах разрешения этих ситуаций;
  • порядке доставки и отгрузки;
  • тарности продукции;
  • порядке разрешения спорных ситуаций.

Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2020 года?

Образцов договоров (в том числе поставки товаров), сейчас в Сети масса. Однако использовать без изменения любой из них вряд ли получится, поскольку каждая сделка имеет свои индивидуальные особенности, касающиеся, например, порядка поставки и оплаты товара.

Именно поэтому при использовании стороннего образца необходимо:

1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты. Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать.

2. Оценить риски возникновения конфликтных ситуаций и подробно, с учетом конкретной ситуации, указать в договоре порядок разрешения споров.

3. Изменить в образце условия о предмете договора под конкретный случай.

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

Договор поставки продукции

Автор документа

Информация к документу

Договор поставки продукции является довольно распространённой гражданско-правовой сделкой, заключаемой в основном между субъектами предпринимательской деятельности.

Особенности составления документа

Законодательное регулирование

Правоотношения, связанные с поставкой продукции, получили своё регулирование в §3 Главы 30 Гражданского кодекса РФ (статьи 506 – 524). Данный параграф тщательно регулирует порядок поставки товаров.

Важно: п. 5 ст. 454 ГК РФ гласит, что правила, регулирующие правоотношения, связанные с куплей-продажей, могут быть применены также для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров.

Читать еще:  Договор подряда с авансовым платежом образец

Но вышеуказанное правило действует в тех случаях, когда тот или иной вопрос не получил своё регулирование нормах, посвящённых договору поставки.

Конечно, ГК РФ является основным нормативно-правовым документом, регулирующим данную сферу правоотношений, но кроме этого существует также ряд других законодательных актов, которые также могут быть применены для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров. К числу таких законодательных актов можно отнести:

  • ФЗ “О стандартизации”;
  • ФЗ “ О защите прав потребителей”, если продукция приобретается для дальнейшей продажи в розницу;
  • ФЗ “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”, если поставка осуществляется с использованием железнодорожного транспорта и т.д.

данной сфере также действуют различные постановления и другие нормативные акты Правительства РФ. Например, Инструкцией о порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и т.д. Требования всех вышеуказанных нормативно-правовых актов необходимо учитывать при заключении договора поставки продукции.

Предмет договора

В соответствии с ст. 504 ГК РФ по договору поставки одна сторона – поставщик должен передать второй стороне — заказчику свою продукцию в соответствии с обговорёнными сроками, а заказчик должен принять поставленный в соответствии с условиями договора товар и оплатить его.

Важно: данная статья гласит, что в качестве поставщика может выступать только субъект предпринимательской деятельности, а заказчик может использовать приобретённый товар только в предпринимательских или в других целях, которые не связаны с личным, домашним или другим подобным использованием.

Поставщик может продавать любой товар своего производства (например, игрушки, строительные материалы, мебель и т.д.). Конечно, при заключении договора поставки того или иного товара необходимо также учитывать законодательное регулирование, которое предусмотрено для данного вида товара.

Порядок поставки по договору

Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, которые установлены договором. При этом возможно осуществление единоразовой поставки, а также поставки партиями. Если договором установлен порядок осуществления поставки несколькими партиями, то стороны должны обговорить сроки осуществления поставки каждой партии.

Важно: п. 1 ст. 508 ГК РФ гласит, что если стороны не предусмотрели сроки поставки партий, то в этом случае товары должны быть поставлены ежемесячно ровными партиями.

Товар должен быть поставлен в упаковке, которая соответствует законодательным требованиям и стандартам, а также может обеспечить сохранность поставляемого товара. Законодательство даёт сторонам возможность выбора вида транспорта, которым будет осуществлена поставка. Ст. 510 ГК РФ гласит, что если стороны не предусмотрели в договоре вид транспорта, которым будет осуществлена доставка, то его может выбрать поставщик.

Законодательство гласит, что заказчик должен принять товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора. На практике в основном принятие поставленной продукции осуществляется путём подписания соответствующего документа (например, акта приёма-передачи, накладной и т.д.).

Оплата по договору

Заказчик должен оплатить товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора. Порядок оплаты определяется сторонами. На практике в основном применяется следующий порядок: поставщик составляет и предъявляет заказчику счёт, а заказчик осуществляет оплату на основании предъявленного счёта. Как правила, сумма, которая подлежит оплате, переводится на банковский счёт поставщика.

Важно: ст. 516 ГК РФ гласит, что если стороны не предусмотрели порядок осуществления расчётов, то они осуществляются на основании платёжных поручений.

Заполненный образец документа

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г.________________ «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector