Договор поставки асфальта образец

Типовой договор поставки товара

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____________

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. Порядок расчётов

2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.
2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.
2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. Условия и сроки поставки

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.
3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.
3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.
3.5. Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4. Порядок приёмки товара

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90
4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.
4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.

7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.
7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.
7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.
7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.
7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.
7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. Особые условия

8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

10. Подписи и печатисторон

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор ______________________ /________________/

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор ______________________ /________________/

Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.

Спецификация на поставку продукции

Договор на поставку асфальта

на поставку асфальта

г. Волжский « ____ » ______________ 2009 г.

МУП «Волжская автомобильная колонна № 000» , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________________ в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Поставщик обязуется поставить асфальт типа Б, марка II, мелкозернистый, плотный в количестве 120 тн по цене _________________ руб. за тн, а Заказчик – получить и оплатить продукцию.

2.1 Сумма настоящего договора составляет _________________ рублей, в том числе НДС 18%.

3. Качество и количество продукции:

3.1 Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с российским законодательством. Температура асфальта при доставке Заказчику должна соответствовать ГОСТ 9128-97.

3.2 Прием и сдача продукции по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и качеству № П-6 и П-7.

4.1 Срок поставки – 5 календарных дней с момента внесения предоплаты Заказчиком.

4.2 Поставщик обеспечивает доставку продукции по адресу Заказчика за свой счет.

4.3 Продукция считается поставленной в момент ее передачи по товарно-транспортному документу Заказчику.

4.4 Право собственности на продукцию, риск случайной гибели (утраты) и расходы, связанные с продукцией, переходят от Поставщика к Заказчику в момент ее передачи Заказчику согласно п. 4.3.

5. Цена и порядок расчетов

5.1 Цена продукции является окончательной и изменению не подлежит на весь период действия договора.

5.2 Оплата продукции производится по форме безналичных расчетов на основании счета на оплату. Заказчик вносит предоплату в размере 30% от суммы настоящего договора (п. 2.1) на расчетный счет Поставщика. Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить после фактической поставки продукции.

5.3 Днем оплаты продукции считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.4 В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств по поставке продукции и оказанию сопутствующих услуг, предоплата возвращается в течение 5 банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате предоплаты Поставщику. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий договора Заказчиком.

6. Обязанности и ответственность сторон

6.1 Поставщик обязан:

6.1.1 отгрузить Заказчику продукцию в порядке, предусмотренном настоящим договором;

6.1.2 передать Заказчику документы, относящиеся к продукции (накладную, счет-фактуру, сертификаты) в день отгрузки;

6.1.3 устранять недостатки продукции и некомплектность в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков продукции и некомплектности несет Поставщик.

6.2 Заказчик обязан:

6.2.1 принять продукцию при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик продукции;

6.2.2 оплатить поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.

6.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.4 В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей суммы договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5 Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности стороны по настоящему договору реально исполнить то или иное действие.

7.1 При возникновении обстоятельств, которые не позволяют полностью или частично выполнить установленные обязательства по данному договору любой из сторон (войны, стихийные бедствия, наводнения и т. д.), стороны не имеют права требовать компенсации любых возможных убытков.

7.2 Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с форс-мажором, обязана своевременно уведомить второго участника о наступлении таковых обязательств.

8.1 Споры и разногласия, могущие возникнуть по договору, решаются путем переговоров.

8.2 Различные споры, которые по договору не могут решиться путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

9.1 Договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до полного завершения взаимных обязательств сторонами, но не позднее 31.12.2009 г.

9.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

9.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой стороне за 10 дн. до расторжения договора

9.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса сторон:

МУП «Волжская автоколонна № 000»

404130 г. Волжский, Волгогр. обл., ул. Карбышева, 47

Договор поставки асфальта образец

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ №1
ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ В ВЕДРЕ
от объема 60 шт.
ведер по 25 кг.
Цена холодного асфальта- 400 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ №3
ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ В МЕШКЕ
от объема 600 шт.
мешок по 50 кг.
Цена холодного асфальта- 430 руб.

Шаблон договора на поставку

товарного бетона и раствора

ДОГОВОР № __________________________________

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

г.Москва

«___» ____________ 20__ г.

ООО «ЛИМАРТ» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Президента Просвиркин А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________________________ действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передавать Покупателю в собственность, а Покупатель — принять и оплатить готовую продукцию в ассортименте и по ценам, указанным в действующем протоколе цен к договору, который является неотъемлемой частью настоящего договора;

2. Порядок и условия поставки продукции

2.1. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. Заявки направляются Покупателем Поставщику в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой по форме указанной в Приложении №1;

Читать еще:  Типовой договор на оказание транспортных услуг

2.2. Покупатель направляет Поставщику заявку за сутки до указанного первого срока поставки продукции в заявке;

2.3. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Покупателя;

2.4. Поставка продукции производится путем отпуска ее Покупателю с БСУ Продавца;

2.5. Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной. Поставка продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки и т.д.;

2.6. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи продукции;

2.7. Продукция принимается Покупателем по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах, и по качеству, согласно сертификата качества;

2.8. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ;

2.9. Поставщик предоставляет сертификат соответствия, удостоверение качества, нормативную документацию, по требованию Покупателя;

2.10. Качество и сопроводительные документы на продукцию должны соответствовать действующему законодательству.

3. Цена продукции

3.1. Цена продукции устанавливается Поставщиком и фиксируется в протоколе согласования цен, который подписывается Сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к настоящему договору;

3.2. Срок действия протокола согласования цен указывается в протоколе. Если иного протокола согласования цен не было, то цены действуют по утвержденному прейскуранту Поставщика;

3.3. Если по окончанию срока действия протокола согласования цен, или в случае, если протокол действует в течение неопределенного срока, одна из сторон потребовала изменения цен, сторонами согласовываются новые цены и подписывается новый протокол согласования цен. Если сторонами не достигнуто соглашение о ценах, настоящий договор считается расторгнутым. Цена на поставленную продукцию изменению не подлежит.

4. Условия платежа при предварительной оплате

4.1. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме;

4.2. Покупатель производит авансовые платежи платежными поручениями на расчетный счет Поставщика за заявленное количество продукции, по ценам, действующим на дату платежа, но не позднее чем за 3 (Три) банковских дня до предполагаемой даты отпуска продукции;

4.3. По мере отпуска продукции Поставщик производит вычет из авансовых платежей Покупателя суммы, равной произведению количества продукции, фактически полученной Покупателем на его цену, действующую на дату отпуска этой продукции, и выписывает Покупателю счет на указанную сумму;

4.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон возможен отпуск товара по гарантийному письму;

4.5. Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,2% (Ноль целых и две десятых) процента за каждый день просрочки платежа от указанной даты оплаты в гарантийном письме и суммы долга с учетом насчитанных пени, до окончательного погашения своих обязательств по гарантийному письму и выставляется Покупателю отдельным счетом;

4.6. Покупатель ежемесячно производит выверку расчетов с бухгалтерией Поставщика.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Покупателем сроков подачи заявки на поставку продукции, при несвоевременности оплаты продукции, Поставщик ответственности за нарушение сроков поставки не несет;

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств, находящихся вне контроля Поставщика и Покупателя, могущих воспрепятствовать его исполнению), в т.ч. стихийные бедствия, землетрясения., наводнения, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, правительственные меры, технические неисправности, ограничивающие исполнение договорных обязательств. При наступлении форс-мажорного обстоятельства, исполнение договора может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время его действия и ликвидации его последствий;

5.3. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору;

5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа;

5.5. Поставщик имеет право отказать Покупателю в приеме всей заявки или частично исходя из возможностей Поставщика ее выполнения;

5.6. Покупатель обязан выполнить поданную заявку не менее чем на 60% (Шестьдесят) процентов от всего объема, в противном случае Покупатель выплачивает Поставщику за весь объем не произведенной продукции по заявке из расчета 100 рублей (Сто рублей) включая НДС за единицу продукции;

5.7. Покупатель выплачивает Поставщику за весь объем не произведенной продукции по заявке из расчета 100 рублей (Сто рублей) включая НДС за единицу продукции, при отзыве заявки менее чем за 6 часов до начала отгрузки по данной заявке.

5.8. Поставщик отвечает за качество продукции, только при условии доставки до объекта продукции транспортом Поставщика, в иных случаях, ответственность сохраняется только пока продукция находиться на территории Поставщика по адресу г. Москва, ул. Лихоборская наб. влад. 13А;

5.9. Поставщик несет ответственность за количество отгруженной продукции только при условии если продукция доставляется на объект транспортом Поставщика или находится на территории Поставщика по адресу г. Москва, ул. Лихоборская наб. влад. 13А. В иных случаях претензии не принимаются;

6. Особые условия по доставке продукции грузовым автотранспортом Поставщика

6.1. Покупатель обязан предоставить Поставщику детальную схему проезда до объекта, с указаниями запрещающих знаков, КПП, возможных опасных участков для грузового автотранспорта;

6.2. Объект, куда доставляется продукция Поставщиком Покупателю, должен быть оснащен, мойкой колес и местом для промывки грузового автотранспорта. А также жестким транспортным путем до точки сброса продукции на объекте (дорожные плиты, асфальтированная дорога или площадка, бетонный настил, твердый грунт и т.п.) обеспечивающий беспрепятственное и безопасное движение грузового автотранспорта;

6.3. Штрафы, касающиеся перегруза или запрещающих дорожных знаков для грузового автотранспорта, возлагаются на Покупателя;

6.4. Отпущенная продукция по заявке Поставщиком, без своевременной корректировки заявки по факсу или телефону принимаются Покупателем непрекословно документально и должна быть оплачена;

6.5. При не прохождении грузового автотранспорта на объект Покупателя в случаи согласно п.п 6.2 и в иных, водитель имеет право вернуться на базу Поставщика, при этом Покупатель обязан принять документально продукцию и оплатить ее;

6.6. Покупатель обязан разгрузить продукцию согласно норме установленной в 30 (Тридцать) минут после прибытия продукции на объект Покупателя, свыше указанной нормы является простой, что подтверждается отметками Покупателя времени прибытия на объект и убытия с объекта на товарно-транспортных накладных. При отсутствии данных отметок время разгрузки будет считаться с момента отпуска продукции от Поставщика и до момента времени возврата грузового автотранспорта на базу Поставщика;

6.7. Простой взимается Поставщиком за каждый неполный час, как за час, в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за один час;

6.8. Покупатель обязан оплатить данные простои согласно составленному акту простоев и подтвержденными отметками времени в товарно-транспортных накладных согласно п.п. 6.6.;

6.9. Поставщик не отвечает за своевременную поставку продукции на объект Покупателя к указанному времени, так как принято считать состояние загруженности дорог в приделах города Москва и Московской области непредсказуемым. В этом случае Заказчик обязан принять документально и оплатить продукцию.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде г. Москвы;

7.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ____ _________ 20___ г.;

8.2. В части расчетов за поставленные материалы договор действует до произведения полных взаиморасчетов обеих сторон;

8.3. Настоящий договор может быть пролонгирован путем подписания дополнительного Соглашения обеими сторонами.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен на 4 (Четырех) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны;

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными, если они будут составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами;

9.3. Все факсимильные копии документов имеют юридическую силу и является неотъемлемой частью договора, с обязательным подтверждением оригиналами документов.

10. Адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК: ООО «ЛИМАРТ»

ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________________

Юр. и физ. адрес: 125414, г.Москва, ул.Фестивальная 44, помещение 4;
ИНН: 7743692185; Р/с: 40702810900000011856; Банк: Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г.Москва;
К/с: 30101810100000000716; БИК: 044525716; КПП: 774301001; ОКПО: 86427446;

Тел.: +7 (495) 450-87-77, +7 (495) 755-1616
Факс: +7 (495) 450-6644

Договор поставки продукции

Автор документа

Информация к документу

Договор поставки продукции является довольно распространённой гражданско-правовой сделкой, заключаемой в основном между субъектами предпринимательской деятельности.

Особенности составления документа

Законодательное регулирование

Правоотношения, связанные с поставкой продукции, получили своё регулирование в §3 Главы 30 Гражданского кодекса РФ (статьи 506 – 524). Данный параграф тщательно регулирует порядок поставки товаров.

Важно: п. 5 ст. 454 ГК РФ гласит, что правила, регулирующие правоотношения, связанные с куплей-продажей, могут быть применены также для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров.

Но вышеуказанное правило действует в тех случаях, когда тот или иной вопрос не получил своё регулирование нормах, посвящённых договору поставки.

Конечно, ГК РФ является основным нормативно-правовым документом, регулирующим данную сферу правоотношений, но кроме этого существует также ряд других законодательных актов, которые также могут быть применены для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров. К числу таких законодательных актов можно отнести:

  • ФЗ “О стандартизации”;
  • ФЗ “ О защите прав потребителей”, если продукция приобретается для дальнейшей продажи в розницу;
  • ФЗ “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”, если поставка осуществляется с использованием железнодорожного транспорта и т.д.

данной сфере также действуют различные постановления и другие нормативные акты Правительства РФ. Например, Инструкцией о порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и т.д. Требования всех вышеуказанных нормативно-правовых актов необходимо учитывать при заключении договора поставки продукции.

Предмет договора

В соответствии с ст. 504 ГК РФ по договору поставки одна сторона – поставщик должен передать второй стороне — заказчику свою продукцию в соответствии с обговорёнными сроками, а заказчик должен принять поставленный в соответствии с условиями договора товар и оплатить его.

Важно: данная статья гласит, что в качестве поставщика может выступать только субъект предпринимательской деятельности, а заказчик может использовать приобретённый товар только в предпринимательских или в других целях, которые не связаны с личным, домашним или другим подобным использованием.

Поставщик может продавать любой товар своего производства (например, игрушки, строительные материалы, мебель и т.д.). Конечно, при заключении договора поставки того или иного товара необходимо также учитывать законодательное регулирование, которое предусмотрено для данного вида товара.

Порядок поставки по договору

Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, которые установлены договором. При этом возможно осуществление единоразовой поставки, а также поставки партиями. Если договором установлен порядок осуществления поставки несколькими партиями, то стороны должны обговорить сроки осуществления поставки каждой партии.

Важно: п. 1 ст. 508 ГК РФ гласит, что если стороны не предусмотрели сроки поставки партий, то в этом случае товары должны быть поставлены ежемесячно ровными партиями.

Товар должен быть поставлен в упаковке, которая соответствует законодательным требованиям и стандартам, а также может обеспечить сохранность поставляемого товара. Законодательство даёт сторонам возможность выбора вида транспорта, которым будет осуществлена поставка. Ст. 510 ГК РФ гласит, что если стороны не предусмотрели в договоре вид транспорта, которым будет осуществлена доставка, то его может выбрать поставщик.

Читать еще:  Договор аренды электроинструмента образец

Законодательство гласит, что заказчик должен принять товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора. На практике в основном принятие поставленной продукции осуществляется путём подписания соответствующего документа (например, акта приёма-передачи, накладной и т.д.).

Оплата по договору

Заказчик должен оплатить товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора. Порядок оплаты определяется сторонами. На практике в основном применяется следующий порядок: поставщик составляет и предъявляет заказчику счёт, а заказчик осуществляет оплату на основании предъявленного счёта. Как правила, сумма, которая подлежит оплате, переводится на банковский счёт поставщика.

Важно: ст. 516 ГК РФ гласит, что если стороны не предусмотрели порядок осуществления расчётов, то они осуществляются на основании платёжных поручений.

Заполненный образец документа

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г.________________ «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Образец договора на поставку бетона и раствора

ПОСТАВКИ БЕТОНА И РАСТВОРА

г. Подольск ________ 2016 г.

ООО «АБЗ ПОДОЛЬСК», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «КЛИЕНТ», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице руководителя, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее — Стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик бетона обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, наименование, количество и цена которого согласовываются в соответствии с Договором. Товаром являются товарный бетон (бетонная смесь), раствор (смесь растворная), цементное молочко, марка и цена которых определяются в Приложении №1 к Договору, являющимся неотъемлемой его частью.

1.2. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТа и подтверждается паспортом качества. Паспорт качества выдается на каждую партию товара в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки. Под партией товара понимается количество товара одного наименования, поставленного в течение одного календарного дня.

Читать еще:  Договор аренды земли между юридическими лицами образец

1.3. Доставка товара Покупателю (или иному указанному Покупателем лицу) может осуществляться следующими способами:

транспортом Поставщика (в том числе транспортом третьих лиц, привлекаемым Поставщиком) за счет средств Покупателя (стоимость доставки не входит в стоимость товара и указывается в приложении №1).

транспортом Покупателя, т.е. путем выборки товара Покупателем в месте нахождения Поставщика (самовывоз).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ.

2.1. Покупатель отправляет Поставщику заявку на поставку товара в срок, обеспечивающий ее своевременное рассмотрение и согласование с Поставщиком в письменном виде. В заявке указываются: дата и время планируемой поставки, марка и количество товара в кубических метрах, особые отметки (объект, интервал между транспортом и т.п.). Стоимость включения в состав товара противоморозной добавки (необходимой для транспортировки бетона при температуре воздуха от 0ОС до -20ОС) согласовывается сторонами и фиксируется в Приложении №1 к Договору. Если Покупатель в заявке указывает товар, марка которого не указана в Приложении №1 к Договору, заявка может быть принята Поставщиком и отгрузка будет осуществляться по ценам прайс-листа, действующего на момент поставки. Если в заявке отсутствует дата и время планируемой поставки, то поставка не будет осуществляться до момента поступления такого требования от Покупателя. При отсутствии письменной заявки она может быть принята в устной форме по телефону с занесением диспетчером Поставщика в журнал отгрузки Поставщика, при этом ответственность за недостоверность занесенных сведений принимается Покупателем.

2.2. При намерении Покупателя произвести доставку своим транспортом (самовывоз), Покупатель предоставляет Поставщику доверенность, выписанную представителю для получения товара.

2.3. При необходимости Поставщик на основании предварительной заявки Покупателя выставляет последнему счет на оплату товара с указанием: даты выдачи счета, наименования Поставщика и Покупателя, наименования, количества и стоимости товара, суммы расходов по доставке товара.

2.4. Датой поставки и перехода права собственности считается дата, указанная в накладных. Риск случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки товара Покупателем и подписания ТТН. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик ― выполнившим свои обязательства в момент подписания ТТН или товарных накладных (в зависимости от того, чей срок наступит раньше). После приемки товара Покупатель не вправе отрицать наличие заявки на поставленный объем. Подписанные сторонами накладные и акты об оказании услуг (доставка, простои, подача) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Приемку товара по качеству и количеству Покупатель осуществляет в момент передачи товара в соответствии с требованиями ГОСТов (для бетонной смеси ― ГОСТ 7473-10 по методике ГОСТ 10181.0 ― ГОСТ 10181.4, для растворной смеси ― ГОСТ 28013-98 по методике ГОСТ 5802-86) и Инструкций о порядке приёмки продукции по количеству и качеству №№ П-6, П-7 (Утверждены постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР: от 15 июня 1965 г. ― N П-6; от 25 апреля 1966 г. ― N П-7, с последующими изменениями и дополнениями). Претензии может предъявить только Покупатель: по количеству в течении 24 часов, по качеству ― в течении 28 суток с даты поставки товара, при этом вызов Покупателем Поставщика обязателен. Покупатель обязан обеспечить сохранность товара до момента решения разногласий. Не выполнение вышеуказанных условий Договора влечет за собой утрату права требования по претензии.

2.6. Доставка товара транспортом Поставщика осуществляется автобетоносмесителями (далее АБС) объемом 7, 8 и 9м3 при этом каждый АБС загружается максимально, согласно ежедневной заявке. В случае, если заказанный объем товара по заявке окажется меньше объема АБС, то оплата доставки рассчитывается исходя из 7 м3. Если объем товара по заявке превышает объем одного АБС, и при максимальном распределении заявки по последующим АБС остается часть товара равная или менее 7 м3, то доставка этого остатка рассчитывается как за 7 м3. Если, по требованию Покупателя, во время отгрузки по заявке объем уменьшится или после отгрузки товара по заявке понадобится дополнительный объем товара и этот объем окажется меньше объема АБС, то оплата доставки производится за 7 м3. В остальных случаях доставка рассчитывается исходя из загруженности АБС.

Время выгрузки товара на объекте Покупателя не должно превышать 45 минут, в противном случае Покупатель обязуется оплатить простой АБС в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за каждые последующие 30 минут простоя (время простоя менее 30 минут округляется до 30 минут, время простоя с 31 до 60 минут округляется до 1 часа и т.д.). Поставщик обязуется указывать в ТТН время выезда АБС на объект, а Покупатель время прибытия и убытия АБС с объекта, на основании чего рассчитывается время выгрузки товара.

Покупатель обязан учитывать вес и габариты груженного АБС, возможности маневра, обеспечить безопасность подъезда к месту выгрузки, освещать место приемки в ночное время и в сумерки, предоставлять место для промывки смесителя. В случае нарушения данных условий Покупатель оплачивает все дополнительные расходы по расценкам Поставщика.

2.7. Поставщик не несет ответственности за качество товара в случае изменения его подвижности Покупателем (долив добавок, воды и т. п.), добавления Покупателем в состав товара несогласованных с Поставщиком различных компонентов, нарушения Покупателем сроков выгрузки товара.

2.8. По взаимной договоренности Поставщик предоставляет услуги автобетононасосов. Покупатель подает Поставщику заявку на оказание услуг автобетононасоса (далее – АБН) на объекте за 24 часа до срока оказания услуг. Оплата услуг АБН производится за фактически отработанное время на основании акта оказания услуг (минимум за смену, составляющую 8 часов). В смену входит 1 час необходимый для сборки/разборки/промывки автобетононасоса. Стоимость услуг АБН определяется в приложениях к Договору.

3.1. Товар и его доставка оплачиваются Покупателем до начала поставки на основании настоящего договора. Предоставление счета на оплату со стороны Поставщика не является обязательным условием оплаты. При образовании простоев АБС, а также при превышении стоимости поставленного товара и/или его доставки, суммы, уплаченной Покупателем за товар Поставщику, Покупатель осуществляет доплату недостающей суммы в течение двух банковских дней от даты получения товара.

3.2. В платежных поручениях Покупатель указывает дату, номер счета на оплату или договора, сумму перечисляемую за товар и его доставку. В противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до выяснения назначения платежа, при этом Поставщик не несет ответственности за несвоевременный возврат этой суммы и освобождается от ответственности за непоставку или просрочку поставки товара.

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном размере. По согласованию сторон возможны и другие способы расчетов, не запрещенные законодательством РФ.

3.4. Товар поставляется Покупателю по ценам, действующим на дату поставки. Цены на товар и его доставку могут быть изменены Поставщиком в связи с динамикой роста/спада цен на материалы, которые входят в состав товара, а также цен на услуги и т.д. Изменение цены оформляется нывым Приложением к Договору. Об изменении цены Поставщик извещает Покупателя не позднее, чем за один день до начала поставки по новым ценам. Покупатель обязан рассмотреть уведомление об изменении цены и дать письменный ответ о принятом решении до начала поставки товара по новым ценам (в случае, если товар был оплачен до изменения цен, Покупатель вправе отказаться от приемки товара по новым ценам и потребовать возврата денежных средств за не выбранный товар без предъявления претензий к Поставщику). При отсутствии ответа в срок, указанный в Договоре, цена считается согласованной. Цена поставленного товара указывается в товарной накладной Поставщика. Принятие товара после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.

3.5. В случаях изменения схемы движения автотранспорта к месту нахождения пункта выгрузки в связи с установкой запрещающих знаков или невозможностью движения по оговоренному пути стоимость доставки транспортом Поставщика может изменяться.

3.6. Поставщик вправе поставить товар с отсрочкой оплаты его стоимости и/или стоимости по ее доставке.

3.7 Сверка по взаимным расчетам осуществляется по требованию любой из сторон в пятидневный срок с момента поступления требования.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Стороны договариваются, что максимальная совокупная ответственность Поставщика в связи с любыми требованиями или ущербом, возникающими в связи с настоящим Договором, ограничивается стоимостью партии Товара, в связи с поставкой которой такой ущерб был причинен.

4.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

4.3 В случае несвоевременной поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

4.4. Датой начала начисления пеней является дата направления соответствующего письменного требования об их уплате.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Споры по договору разрешаются Сторонами путем переговоров, в противном случае — в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения договора в связи с нарушением Покупателем требований п.п. 2.1, 2.2, 3.1 в том числе при не направлении заявки (не востребовании товара) Покупателем и отсутствии сроков поставки в заявке, до момента устранения Покупателем данных нарушений.

5.3. При изменении реквизитов (в т.ч. почтового адреса) Стороны обязаны в течении пяти календарных дней уведомить друг друга, в противном случае отправленные денежные средства, корреспонденция и т.п. направленные по последнему известному адресу и реквизитам считаются полученными адресатом, а обязательства отправителя считаются исполненными.

5.4. Договор действует с момента подписания и действителен до 31 декабря 2016 года. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении договора до срока, указанного в п. 5.4. Пролонгация договора может повторяться неограниченное число раз.

5.5. Стороны признают юридическую силу документов с печатью на бумаге, полученных посредством факсимильной связи, электронной почтой наравне с подлинными документами (направленными почтовой связью и т.п.). Исключение из этого правила составляют экземпляры договора (приложения и соглашения к нему), уведомления об изменении и/или расторжении договора (кроме уведомления об изменении цены), претензии по договору, которые стороны передают друг другу почтой России, нарочным или телеграммой. Стороны обязуются в течение 5 рабочих дней после передачи факсимильных документов передать друг другу их оригиналы, при этом факсимильные документы действуют до момента получения сторонами вышеназванных оригиналов. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к факсимильным аппаратам. Документы, направленные по факсу или электронной почтой, номер и адрес которых не согласованны в Договоре, не имеют юридической силы.

ООО «АБЗ ПОДОЛЬСК»

Адрес юридический/фактический: 142111 Московская обл., г. Подольск, Нефтебазовский пр-д, д.12.

ИНН 5036078722, КПП 503601001,

Тел./факс: 8(495) 517-93-02, 542-20-50, 8-967-017-10-50

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector