Договор на врезку в газопровод образец

ШАГ №2. Заключить договор о подключении

Для оформления заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) необходимо предоставить следующие документы:

В целях сокращения сроков подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения Заявитель может принять на себя обязательство по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ по прокладке газопровода до границы своего земельного участка.

Для заключения договора технологического присоединения, предусматривающего выполнение мероприятий своими силами, Заявитель прикладывает к заявке о подключении письменное заявление на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ по прокладке газопровода до границы своего земельного участка, а также заключает дополнительное соглашение к договору технологического присоединения. Окончательное решение об условиях договора технологического присоединения принимается на технической комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения).

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим подключение нежилых (коммерческих) объектов, необходимо записаться как юридическое лицо.

Физическим лицам, осуществляющим подключение объекта индивидуального жилищного строительства, необходимо записаться как физическое лицо.

Проект договора о подключении будет подготовлен:

а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;

б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), в случае заключения договора о подключении с заявителями второй и третьей категорий, если при выполнении ГРО «ПетербургГаз» мероприятий по подключению для указанных категорий заявителей требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основании и не находящихся в государственной и муниципальной собственности;

в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82 ):

«»заявители первой категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

«заявители второй категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

«заявители третьей категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.»

Узнать о готовности документов и записаться на их получение можно в разделе «Узнать статус заявки/Записаться на выдачу документов» .

Соглашение на подключение к частному газопроводу

здравствуйте, завтра едем в нотариус для заключения соглашения на подключение к частному газопроводу. говорят, что в соглашении нужно четко прописать права, сроки и все тонкие детали, чтобы потом меня не обманули. прошу обозначить все опасные для меня моменты в этом соглашении и сформировать подобие наброска текста, который предоставлю нотариусу.

Уточнение от клиента

Уточнение от клиента

В соответствии с пунктом 88 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее — Правила подключения), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314, подключения мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, указанного в пункте 112 Правил подключения. В случае если с заявкой обращаются заявители, которые представили согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также согласие на строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, то мероприятия по подключению до границ земельного участка заявителя осуществляются ГРО в рамках договора о подключении.

Таким образом вам необходимо получить согласие на врезку в газопровод, строительство отвода по участку соседа (если это будет производиться), стоимость подключения и порядок оплаты, указать. что согласие предоставляется бессрочно. Желательно более подробно описать место врезки в газопровод, например не далее 5 метров от границы участка (ФИО), в противном случае он может злоупотребить правом и сказать чтобы вы делали врезку на расстоянии 100 метров от вашего участка.

Надеюсь, что моя консультация
вам помогла и желаю благополучного решения вашего вопроса.

говорят, что в соглашении нужно четко прописать права, сроки и все тонкие детали, чтобы потом меня не обманули

В данном случае речь идет не о соглашении, а вероятнее всего о договоре… Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Читать еще:  Договор управления МКД утвержденный правительством РФ

83. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению;
б) срок осуществления мероприятий по подключению;
в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;
г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;
д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту);
ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;
з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил;
и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки;
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;
л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;
н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.http://www.consultant.ru/docum.

Подобный вопрос обсуждался на данном сайте https://pravoved.ru/question/1.

обратите внимание на ответ коллеги Болтуновой Марины (на мой взгляд речь идет в т.ч. и о Вашей ситуации), что касаемо вопроса:

сформировать подобие наброска текста, который предоставлю нотариусу

Договор № на присоединение к сетям газоснабжения ООО «е-консалтинг»

Главная > Документ

Договор № ___

на присоединение к сетям газоснабжения ООО «Е-Консалтинг»

г. Орел «____» _______ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Е-Консалтинг» в лице Генерального директора Глазкова В.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Потребительский кооператив «Усадьба Образцово Южное», в лице Председателя Совета потребительского кооператива «Усадьба Образцово Южное», именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего от своего имени, с другой стороны, далее «Заказчик».
«Исполнитель» и «Заказчик» совместно именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Понятия используемые в договоре.
1.1. Газопровод высокого давления от ГРП «Наугорское» до площадки строительства индивидуальных жилых домов Усадьба Образцово Орловского района Орловской области – объект, совокупность инженерных коммуникаций, позволяющих осуществить газоснабжение площадки застройки «Усадьба Образцово Южное» именуемый в дальнейшем «объект». Строительство объекта осуществлено исполнителем за счет заемных средств. Объект эксплуатируется специализированной организацией филиалом «ОАО Газпромраспределение Орел» по договору с исполнителем .
1.2. Техническая готовность коммуникаций – эксплуатационная готовность инженерной системы заказчика .
1.3. Точка подключения (врезки) – место определенное исполнителем и расположенное на земельном участке исполнителя.
1.4. Техническое присоединение – процесс, дающий возможность осуществления подключения объекта заказчика к сетям газоснабжения исполнителя.

2. Предмет договора.
2.1. Исполнитель обязуется выполнить действия по обеспечению возможности подключения сетей газоснабжения заказчика к сети газоснабжения исполнителя, а заказчик обязуется оплатить предоставленную возможность подключения в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществить действия по созданию эксплуатационной готовности сетей газоснабжения исполнителя до точки подключения (врезки) газопровода заказчика в срок до 01.января 2016 г..
3.1.2. Уведомить заказчика о технической готовности точки подключения.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от заказчика оплаты предоставляемой возможности подключения потребителей (домовладений) в размере и в сроки, обусловленные настоящим Договором.
3.2.2. Отказать в согласовании выдачи заказчику технических условий эксплуатирующей организации, на присоединение к сети газоснабжения исполнителя в случае невыполнения заказчиком условий по оплате, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.3. Требовать от заказчика выполнения работ обеспечивающих присоединение сетей газоснабжения заказчика и домовладений к сети исполнителя силами лицензированной подрядной организации с исполнением технических требований и норм, предусмотренных на объектах газового хозяйства.
3.3.Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, предоставляемую возможность подключения к сетям газоснабжения исполнителя сетей газоснабжения заказчика и домовладений.
3.3.2. Не производить самовольно, до подготовки проектной документации, получения технических условий и заключения соответствующего Договора на подключение, никаких действий по подключению к сетям газоснабжения.
3.3.3. Привлекать для выполнения работ по подключению к сетям газоснабжения лицензированную подрядную организацию.

4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость предоставления возможности подключения к сетям газоснабжения исполнителя составляет 15 000 рублей с каждого потребителя (домовладения) заказчика. Расчет стоимости подключения в приложении к Договору № 1.
4.2. Оплата 100% суммы, оговоренной в п.4.1. настоящего Договора производится заказчиком до согласования на выдачу технических условий каждому домовладению, потребителю заказчика на расчетный счет исполнителя, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

5. Срок действия Договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, полного возмещения стоимости газопровода исполнителя в размере 5 419,0 тыс. руб( пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч рублей).

6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, если такое нарушение произошло в силу неправомерных задержек в выдаче властными структурами (гос. учреждения, газоснабжающие организации и т.п.), решений, распоряжений и др. действий касающихся договорных отношений настоящего Договора.
6.3.Исполнитель освобождается от ответственности при нарушении заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате, установленных ст.4 настоящего Договора.

7. Форс- мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение, или другие стихийные бедствия, войны, забастовки, решения органов власти и иное, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.
7.2. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на основание освобождения от ответственности.

8. Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с действительностью или исполнением настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае не достижения сторонами согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Орла.

Читать еще:  Оформление срочного трудового договора образец

9. Расторжение договора.
9.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения.
10.1 Все дополнения и изменения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
10.2 Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия сторон.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному оригиналу для каждой стороны. Каждый оригинал имеет одинаковую юридическую силу.
10.4. К Договору прилагается расчет стоимости оплаты за подключение. Приложение №1.
11. Подписи и реквизиты сторон.
«Исполнитель»
«Общество с ограниченной ответственностью «Е Консалтинг»

302040 г. Орел, ул. Горького, д. 45, оф 10

ИНН 5753050585, КПП 575301001

р/с40702810438000076658 в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Генеральный директор ООО «Е-Консалтинг

«Заказчик»:
Потребительский кооператив «Усадьба Образцово Южное»

Юр. адрес: РФ, 302040 г. Орел, ул. Горького, д. 45 оф.17.

Почтовый адрес: РФ, 302040, г.Орел, ул. Горького, д. 45 оф.17.

ИНН 5753200576 КПП 575301001 ОГРН 1135749002399

в ОАО АКБ «АВАНГАРД»

к/с 30101810000000000201 БИК 044525201
Председатель Совета потребительского кооператива
«Усадьба Образцово Южное»

Договор на право подключения газа № АГ-_

на право подключения газа № АГ-____

г. Москва «__» ______ 2015 года

ИПxxxxxxxxxxxxxxxxx, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 00/00.2009 серия 00№ 000, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной Стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется дать право и разрешение (согласование) Покупателю на подключение и врезку газовой линии для газоснабжения недвижимости Покупателя (максимальная мощность подключаемого оборудования Покупателя не должна превышать одного котла газового мощностью 24 кВт и одной ПГ4) (точка ввода – ская ГРС, окончание газопровода по адресу: примерно в 1400 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: xxxx область, xxxxxxx район, Иваньковская с. т., с. Кузино, д. __) от линии принадлежащей Продавцу и проходящей по границе земельного участка принадлежащего Покупателю расположенного по адресу: xxxxxxx область, xxxxxxxxxxx район, Иваньковская с. т., с. Кузbyо, д. __, участок №_____.

Продавец обязуется провести за свой счет газопровод на территорию дачного поселка «Ромашка» расположенного по адресу: xxxxxxxxx область, xxxxxxxxxx район, Иваньковская с. т., с. Кузино, д. __. Указанная линия должна проходить по границе земельного участка принадлежащего Покупателю (удаленность линии и места врезки для проведения газификации недвижимости Покупателя, будет определяться в соответствии с техническими условиями, полученными Покупателем).

– Эта формулировка говорит о том, что продавецинвестор в поселке обязуется подвести газопровод до поселка, а оговорка в скобках – это ловушка для непосвященных, которая говорит о том, что Вы в праве обратиться с заявлением о газификации в газовый трест района, где вам выдадут технические условия о присоединении к существующему газопроводу, точка врезки которого находится при въезде в поселок, и именно Вам придется оплачивать подведение линии к своему участку. (Далее по тексту и нашим комментариям Вы поймете почему.)

Работы по подключению, врезке, проектировке, установке измерительных приборов и иные виды работ касательно разведения и подключения линии газа по участку Покупателя, не являются Предметом настоящего договора и оплачиваются, и заказываются самим Покупателем.

– это отдельные затраты, которые не входят в обязательства продавца по настоящему договору.

2. Основные условия договора

Земельный участок, по которому будет проходить газифицированная линия, принадлежит xxxxxxxxxxxxxxxx на праве собственности на основании следующих документов: договор купли-продажи от ___________ и договора купли-продажи от _______________ г. Право собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _________, запись регистрации _________, свидетельство о государственной регистрации права серия, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.

Покупателю известно, что он приобретает право на подключение и врезку в линию Продавца, которая будет построена согласно Проекта, на который получено Заключение экспертизы промышленной безопасности Дог.65-Э-2013, все работы выполняются в соответствии с Актом выбора земельного участка под строительство газопровода для газоснабжения дачного поселка «Ромашка» на основании распоряжения администрации муниципального образования xxxxxxxxxxx район от 01.01.2001 г.

– в данном случае продавец ссылается на проект, который относится к прокладке газопровода до границ поселка. Другими словами, если Вы не ознакомились с проектом и не возразили, то подписав договор, согласились, что ваша врезка будет от точки где заканчивается линия, то есть на границе поселка, далее вы прокладываете линию за свой счет по земельному участку общего пользования, принадлежащего продавцу.

3. Цена договора

3. Стоимость права на подключение и врезку в газовую линию Продавца составляет ____в данном конкретном поселке право врезки стоит 300.000 руб_ (____________) рублей. Указанная цена установлена по соглашению Сторон настоящего договора, является окончательной и изменению не подлежит.

3.1. Оплата услуг производится следующим образом: Стороны договорились, единовременный платеж составляет _________ (____________) рублей и Покупатель вносит указанные денежные средства в кассу Продавца, при подписании настоящего договора

Оставшуюся сумму в размере ______ (_______________) рублей Покупатель оплачивает единовременно или в рассрочку в кассу Продавца или на расчетный счет Продавца, согласно следующему графику платежей:

_________ (______________) рублей до __ __________ 201_ г.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Продавец обязуется в срок до 31.12.2015 года с целью создания объекта газового хозяйства: газопровода высокого давления протяженностью — п. м., ГРПШ:

– обратите внимание, что продавец не скрывает намерение провести газопровод до поселка ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ и установить ГРПШ, но нет ни слова о разведении низкого давления по улицам поселка (кстати, улицы в описываемом поселке 8 м шириной, а это означает, что невозможно технически провести по ним газопровод высокого давления, так как охранная зона у такого газопровода составляет 12 метров). Это еще одно подтверждение, что вам придется тащить линию от распределительного шкафа, расположенного при въезде в поселок. Вы далеко от въезда выбрали участок?)))

4.1.2 получить все необходимые документы для проведения газификации поселка «Алино»:

4.1.3 получить технические условия на газификацию природным газом от ГУП ТО «Тулаоблгаз»;

4.1.4 предоставить необходимую документацию разработчику проекта и осуществить контроль за работами по оформлению соответствующей документации:

-землеотвода под трассу газопровода

-землеотвода для установки ГРПШ, заключения экспертизы и регистрации;

4.1.5 провести и окончить работы по прокладке, запитыванию и пуска газа по построенному газопроводу.

4.1.6 предоставить Покупателю необходимую документацию для подрядчика для проведения строительно-монтажных работ:

— разрешение на строительство и ордер на право производства земляных работ на территории xxxxxxxxxxxx района xxxxxxxxxxx области;

4.2 Покупатель обязуется:

4.2.1 заключить Договор с газоснабжающей организацией и нести бремя ответственности за своевременную оплату потребленного ресурса;

Читать еще:  Акт осмотра земельного участка для суда

4.2.3 нести расходы на равных условиях со всеми собственниками участков, подключившихся к газопроводу в поселке на содержание, текущий ремонт, проведение работ по техническому обслуживанию газораспределительной сети высокого давления поселка, заключить договор с лицом, которое будет осуществлять содержание и текущий ремонт газовой линии поселка.

– данное бремя у разумных управляющих компаний включено в ежемесячную оплату коммунальных услуг.

4.2.4 за свой счет установить прибор учета потребления газа, осуществить подключение и разведение газа по участку Покупателя.

4.3.Покупатель надлежащим образом уведомлен и согласен со следующим:

4.3.1. после осуществления всего комплекса работ по газификации, Продавец имеет право передать всю газовую инфраструктуру на баланс соответствующей эксплуатирующей организации без согласования Покупателя.

– другими словами, продать то, что вам пришлось прокладывать самому от распределительного шкафа.

4.3.2. при необходимости все работы по увеличению мощности газопровода высокого давления осуществляются Продавцом без согласования с Покупателем.

4.3.3. Продавец оставляет за собой право заключать договоры на подключение новых потребителей самостоятельно без получения согласия Покупателя. Покупатель не имеет права давать разрешение на подключение к газопроводу низкого давления, высокого давления без письменного разрешения Продавца.

– это еще одно подтверждение о том, что вам все-таки придется прокладывать своими силами и за свой счет линию газопровода до своего участка от ГРПШ, и продавец умышленно указывает оговорку о праве врезки других потребителей в проложенную вами линию без согласования с Вами.

5. Ответственность сторон

5.1. Если одна из Сторон будет уклоняться от выполнения настоящего договора (п. 1.1), то другая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего договора и возмещении убытков.

5.2. Сторона инициатор расторжения настоящего договора, возмещает другой Стороне причиненные этим убытки. Помимо убытков уклоняющаяся Сторона или сторона инициатор расторжения настоящего договора, должна уплатить добросовестной Стороне штраф в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости цены указанной в п. 3 настоящего договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Мы не призываем Вас не верить людям. Мы только просим Вас: будьте внимательны! Изучайте историю поселка, компании, являющейся застройщиком. Если Вам обещают инфраструктуру, коммуникации: газ, эл–во, водопровод, канализацию, дороги – завтра, то сегодня Вы покупаете голое поле!

ШАГ №2. Заключить договор о подключении

Для оформления заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) необходимо предоставить следующие документы:

В целях сокращения сроков подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения Заявитель может принять на себя обязательство по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ по прокладке газопровода до границы своего земельного участка.

Для заключения договора технологического присоединения, предусматривающего выполнение мероприятий своими силами, Заявитель прикладывает к заявке о подключении письменное заявление на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ по прокладке газопровода до границы своего земельного участка, а также заключает дополнительное соглашение к договору технологического присоединения. Окончательное решение об условиях договора технологического присоединения принимается на технической комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения).

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим подключение нежилых (коммерческих) объектов, необходимо записаться как юридическое лицо.

Физическим лицам, осуществляющим подключение объекта индивидуального жилищного строительства, необходимо записаться как физическое лицо.

Проект договора о подключении будет подготовлен:

а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;

б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), в случае заключения договора о подключении с заявителями второй и третьей категорий, если при выполнении ГРО «ПетербургГаз» мероприятий по подключению для указанных категорий заявителей требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основании и не находящихся в государственной и муниципальной собственности;

в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82 ):

«»заявители первой категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

«заявители второй категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

«заявители третьей категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.»

Узнать о готовности документов и записаться на их получение можно в разделе «Узнать статус заявки/Записаться на выдачу документов» .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector