Договор на такелажные работы образец

kirov-sud.ru

Договор на такелажные работы

Особенности такелажных работ и составление договора

Такелажные работы — один из этапов перевозки крупногабаритных грузов. Они отличаются от обычных погрузочно-разгрузочных операций, поскольку здесь задействуются иные ресурсы.

Это может быть как отдельная услуга, так и один из этапов перевозки. Это деятельность, которая проводится с целью перемещения разнообразных грузов посредством специального оборудования и механизмов (тросов, лебедок, подъемных кранов и др.). Они востребованные в грузовых перевозках, когда речь идет о транспортировке тяжелых изделий, устройств, аппаратуры, строительных материалов и т.

д., что не может перемещаться вручную. Такелажные работы востребованы не только на производстве, но и в повседневной жизни.

В этой деятельности прибегают и к человеческому труду.

Шаблон договора

При поддержке правительства Москвы +7 (495) 765-10-10 / Договор на такелажные работы Транспортируемое оборудование в большинстве случаев имеет достаточно большую ценность. Мы предлагаем заключить договор разгрузки, который позволяет застраховать интересы и ответственность обеих сторон.

Все принятые обязательства мы выполняем честно и несем материальную ответственность за вверенное нам имущество.

Внесены в документ также тарифы на предлагаемые услуги, действия в случае форс-мажорных обстоятельств и другие важные нюансы. Договор разгрузки – условия

Договор на выполнение такелажных работ

Тематика документа: Файл текстовой версии: 12,5 кб Сохранить документ: г.

_____________ «___»__________ ____ г. ________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) _______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену. 1.2.

Договор такелажных работ образец

Оглавление: 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя. 2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки (п.

5.1). 2.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

2.3. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц.

Договор образец на такелажные работы на объекте образец

— — Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

8.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения работы. 8.4. При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика.

8.5. freejoomlatemp.ru русские темы Важно WordPress .

Скачать договор на услуги такелажа в формате Microsoft Word (.doc) Договор № на оказание услуг г.

Договор такелажных работ образец

admin 14.10.2020 Содержание статьи: 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки (п.

5.1). 2.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей. 2.3. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц. 3.1. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

3.2. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за сутки. 3.3. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы.

Примерная форма договора на выполнение такелажных работ (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор на выполнение такелажных работ г.

[место заключения договора] [дата заключения договора] [Полное наименование исполнителя], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и [полное наименование заказчика], в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнить работы по погрузке и выгрузке, а также перевозке негабаритных грузов (такелажные работы), а Заказчик обязуется оплатить эти работы. 1.2. Такелажные работы выполняются иждивением Исполнителя с использованием его спецтехники, оборудования и прочих специальных приспособлений.

Договор подряда на выполнение такелажных работ

_____________ «___»__________ ____ г. ________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.) _______________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) ________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

Договор на выполнение такелажных работ

Образец документа:

Договор на выполнение такелажных работ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки (п. 5.1).

2.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

2.3. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

3.2. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за сутки.

3.3. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы.

3.4. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

3.5. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности переносимого имущества.

3.6. При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.

4.2. Оплата стоимости работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик производит оплату согласно выставленному Исполнителем счету и предоставленному Акту сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начальный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г. Конечный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.

5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

6. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

6.2. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Читать еще:  Служебная записка о порче имущества образец

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами указанных обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде за подписью руководителей Сторон или их доверенных лиц. Подписи Сторон должны быть скреплены печатями.

11.3. Любые уведомления и сообщения направляются в письменной форме. Запросы, поручения, уведомления и сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично или курьером по адресам Сторон с соответствующим подтверждением о принятии уведомления и/или сообщения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на такелажные работы образец

Договор N ___
на выполнение такелажных работ

г. _____________ «___»__________ ____ г.

________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика такелажные работы __________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Подрядчика.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки (п. 5.1).
2.2. Подрядчик самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.
2.3. Подрядчик оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить Подрядчику по его требованию необходимые условия для выполнения работ.
3.1.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
3.1.3. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Подрядчика, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.1.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
3.1.5. Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.2.4. В случаях когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо при отсутствии в Договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3.2.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. Своевременно и качественно выполнить работы.
3.3.2. Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.
3.3.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
3.4.2. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.
4.2. Оплата стоимости работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.3. Оплата работ осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 1 к настоящему Договору).
(Вариант: Заказчик уплачивает Подрядчику цену работы частями в сроки, согласованные Сторонами).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
5.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.
5.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.
5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:
а) ____________________________________________________________;
б) ____________________________________________________________;
в) ____________________________________________________________.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.

6. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
6.2. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им инструментов и оборудования, а также за предоставление инструментов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы.
8.4. При проведении работ Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика.
8.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

Читать еще:  Пристроить балкон на первом этаже документы

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор передается в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами указанных обязательств.
11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11.3. Любые уведомления и сообщения направляются в письменной форме. Запросы, поручения, уведомления и сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично или курьером по адресам Сторон с соответствующим подтверждением о принятии уведомления и/или сообщения.
11.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. Приложения:
1. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 1).
2. ________________________________________________.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ___________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________,
адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:
________________________________________________________, телефонные номера
для отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________.

Подрядчик: __________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ___________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________,
адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:
________________________________________________________, телефонные номера
для отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________.

От Заказчика: От Подрядчика:

________________/_____________ ________________/_____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
(М.П.) (М.П.)

Особенности такелажных работ и составление договора

Такелажные работы — один из этапов перевозки крупногабаритных грузов. Они отличаются от обычных погрузочно-разгрузочных операций, поскольку здесь задействуются иные ресурсы. Это может быть как отдельная услуга, так и один из этапов перевозки.

Что относится к такелажным работам?

Это деятельность, которая проводится с целью перемещения разнообразных грузов посредством специального оборудования и механизмов (тросов, лебедок, подъемных кранов и др.). Они востребованные в грузовых перевозках, когда речь идет о транспортировке тяжелых изделий, устройств, аппаратуры, строительных материалов и т. д., что не может перемещаться вручную. Такелажные работы востребованы не только на производстве, но и в повседневной жизни. Они нужны для перемещения тяжелой мебели, музыкальных инструментов и других массивных предметов.

Такелажные и стропальные работы тесно связаны. Стропание — это захват грузов приспособлениями и устройствами. Стропальщиком называют рабочего узкой направленности, который обвязывает и закрепляет перемещаемые предметы.

В этой деятельности прибегают и к человеческому труду. Эта профессия называется «такелажник». К нему предъявляется ряд требований: возраст не менее 18 лет, удовлетворительное состояние здоровья по результатам медицинского осмотра, прохождение программы по обучению безопасным приемам ведения таких работ.

При регистрации в фискальных органах предприятия, оказывающего услуги по такелажным работам, используют код ОКВЭД 63.11 «Транспортная обработка грузов». Он предусматривает погрузочно-разгрузочные работы независимо от вида транспорта, который используется для перевозки.

Виды такелажных работ

Строгой классификации, которая бы проводила четкое размежевание между видами работ, нет. Может применяться условное разделение по типу перемещаемых грузов. Это:

  • Бытовые (дачные, квартирные) переезды. Это один из самых несложныхвидов таких работ, для выполнения которых необходима простая техника и приспособления, несколько такелажников. Главная отличительная черта — правильная организация процесса, минимизирующая вероятность порчи личного имущества клиента.
  • Офисные переезды. Перед рабочими стоит более труднаязадача, поскольку речь идет о витринах, стеллажах, сложных технических устройствах. В ряде случаев, чтобы выполнить такой заказ, потребуется спецтехника. Количество такелажников зависит от объема работ.
  • Перемещение оборудования. В этом случае перемещают тяжелые или больших габаритов грузы. К ним относятся промышленные установки — станки, машины, линии, высокотехнологичное оборудование — банковское, полиграфическое, серверное и др. Это один из самых трудоемких видов такелажных работ. Часто в бригаду необходимо включать людей, которые знакомы с правилами эксплуатации и перевозки таких устройств, задействуют специальную технику большой грузоподъемности.
  • Такелаж сыпучих и жидких грузов. Перемещение жидкостей особенно ответственно, поскольку пролившиеся грузы невозможно собрать. К тому же, они могут быть опасными для окружающей среды.

Условно такелажные работы делят на простые, средней и высокой степени сложности.

Этапы проведения

Такелажные работы осуществляются в несколько этапов.

Подготовка пространства

До начала перемещения грузов бригада замеряет помещения, дверные и оконные проемы. На основании этих данных разрабатывают траекторию движения. Маршрут рабочих и механизмов при этом должен пролегать по устойчивым площадкам как внутри здания, так и за его пределами.

Если дверные и оконные проемы слишком узкие, их расширяют. Для реализации задачи иногда требуется нарушить целостность полового покрытия, стен, других конструктивных элементов здания. При работе с тяжелыми грузами требуется оборудование специальных площадок. Если груз после перевозки утилизируют, то его могут предварительно разрезать на куски. Технику, на которой планируют работать и в дальнейшем, разбирают на части, демонтируют.

Погрузка проводится с использованием спецтехники и людского труда. Механизмы и приспособления должны быть в исправном состоянии. От персонала требуют слаженных действий, без отвлечения на посторонние дела. Из зоны погрузки удаляют всех посторонних лиц. При строповке некоторых изделий (например, блоковых секций в строительстве) пользуются схемами, созданными КБ завода-производителя.

Компании, которые оказывают услуги по такелажным работам, часто предоставляют услуги по транспортировке имущества к месту назначения и даже монтажу оборудования, подготовке его к эксплуатации.

Договор на такелажные работы

Предоставление услуги оформляют договором. Его содержание может быть таким.

Предмет договора

Здесь описываются в целом операции, которые определяют тип и характер условий соглашения. Статья может содержать такие пункты:

  • выполнение такелажно-погрузочных работ;
  • демонтаж;
  • упаковка груза;
  • предоставление автотранспорта;
  • погрузка упакованного имущества;
  • разгрузка по прибытии в место назначения и др.

Предмет перевозки

В этой статье перечисляют грузы, которые подлежат транспортировке. Имущество вписывают непосредственно в текст договора или в заявке к нему. Указывают также месторасположения груза, а при необходимости транспортировки и разгрузки в конечном пункте — оба адреса. Стороны фиксируют сроки выполнения работ.

Права и обязанности

В обязанности заказчика может входить:

  • предоставление исполнителю документации (информации), относительно веса, размеров и других особенностей груза, который подлежит перевозке после такелажных работ;
  • обеспечение доступа оборудования к месту нахождения груза;
  • оплата полученных услуг.
  • приступить к выполнению своей части соглашения в оговоренныесроки;
  • выполнять указания заказчика;
  • использовать для этого необходимую технику, которая имеет соответствующие допуски и находится в исправномсостоянии;
  • при необходимости — обеспечить доступ заказчику к объекту, предоставить план и описание процесса;
  • застраховать груз (если речь идет о дорогостоящих изделиях);
  • сразу ставить в известность заказчика об изменении в ходе работ.

Исполнителю предоставляется право привлекать к выполнению условий договора третьих лиц. При этом он несет ответственность за качество, как если бы выполнял все операции самостоятельно.

Цена договора и порядок проведения расчетов

В этом разделе указывают стоимость предоставления услуги. Эта сумма включает все расходы по организации, использованию оборудования, транспортировке груза и т. д. Стороны могут предусмотреть предоплату, сроки внесения платежей. Для расчетов стоимости такелажных работ используют ЕНИР.

Ответственность сторон

Чтобы заказчик был заинтересован в своевременном внесении оплаты за полученные услуги, исполнитель может предусмотреть пеню за сутки просрочки. Со своей стороны, он вправе ввести штрафные санкции по отношению к контрагенту за просрочку в проведении работ.

Заказчику предоставляется право расторгнуть договор в любой момент до окончания действия соглашения. Но при этом он обязан возместить исполнителю понесенные к этому моменту затраты.

Срок действия договора

В разделе указывают, с какого момента вступает в силу договор и до какого момента действует (обычно — до подписания сторонами акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью документа).

Порядок сдачи работ

Согласно договору, после выполнения своих обязательств исполнитель уведомляет об этом клиента. Последний проводит осмотр и подписывает акт приема-передачи работ.

Порядок разрешения споров

Разделом устанавливается, что споры и разногласия, возникшие при исполнении условий договора, разрешаются в ходе переговоров. Если согласие не достигнуто, стороны обращаются в Арбитражный суд.

Читать еще:  Расторжение договора цессии по соглашению сторон образец

Заключительные положения

Дополнения к договору вступают в силу только после оформления в письменном виде и подписания обеими сторонами или их уполномоченными лицами. Документ издается в двух экземплярах, за каждым признается одинаковая юридическая сила.

Адреса и банковские реквизиты

Стороны оставляют в договоре свои юридические адреса или место проживания, указывают другие данные — расчетный счет в банке, БИК, адреса электронной почты, ИНН, КПП, иные необходимые сведения. Заказчик и исполнитель скрепляют документ подписью и печатью.

Скачать типовой договор на предоставление услуг по такелажным работам можно здесь.

Оформление договора на такелажные и стропальные работы — то, что защищает интересы клиента и обслуживающей фирмы.

Договор образец на такелажные работы на объекте образец

Whatsapp Viber icon

Начальный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г. Конечный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно (в срок не более 3 (трех) рабочих дней) известить об этом другую Сторону (письменно, любыми доступными средствами связи).

Бланк договора подряда по монтажу изделий

Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в предусмотренные настоящим договором порядке и сроки.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Московская транспортная компания всегда нацелена на длительное и успешное сотрудничество с каждым клиентом. Любой заказ для нас является уникальным и очень важным.

Уступка прав требования, возникающих на основании настоящего Договора, допускается только с согласия Сторон.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

Договор Трудовые договора Договора на выполнение разных работ Такелажные услуги.б) Разделение одного рабочего дня на два дня и более по инициативе ЗАКАЗЧИКА либо вследствие обстоятельств, не зависящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ. Договор на такелажные работы — транспортная компания .4.

По факту, исполнителем подрядного документа может стать частное лицо, из суммы вознаграждения также выплачивается НДФЛ, по факту – такой гражданин также зарабатывает.

При определении стоимости законченного объекта учитывается фактический объем общей возведенной площади, указанной в справке БТИ.

Начальный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г. Конечный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.
ДОГОВОР № на выполнение такелажных работ и услуг. г. Москва « » 2016 г. ООО «Альфа Такелаж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Крайнюк С.П. действующего на основании Устава, с одной стороны и. заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика такелажные работы.

Если за месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила о его расторжении, то настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.

Основные обязательства в сделке сводятся к тому, что одна сторона заказывает и принимает готовую работу, вторая – исполняет ее и сдает.

Внесение в техническую документацию , план-график производства работ изменений в большем против указанного в настоящем договоре объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

Договор № _ на проведение такелажных работ.Порядок сдачи работ. После окончания такелажных работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ. Cкачать образец документа «Договор на выполнение такелажных работ».Что еще скачать по теме: Договор на выполнение переплетных работ (прошивка бухгалтерских и иных документов для сдачи в архив). 1. Предмет договора. 1.1.

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Договор № _ на проведение такелажных работ.Порядок сдачи работ. После окончания такелажных работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ. Cкачать образец документа «Договор на выполнение такелажных работ».Что еще скачать по теме: Договор на выполнение переплетных работ (прошивка бухгалтерских и иных документов для сдачи в архив). 1. Предмет договора. 1.1.

ДОГОВОР № ___/06 г. Москва ____________ 2006 г. ЗАКАЗЧИК: ________________________ в лице генерального директора _______________________, действующего на основании Устава с одной стороны. ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________, в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем. 1.

Могу ли я по закону заключать договор с клиентом в котором будет указано предположим: услуги грузчиков и за единицу измерения будут взяты человеко/часы?

Экономия, полученная от применения Подрядчиком более совершенных технологий в результате сокращения сроков строительства без ущерба для качества работ, распределяется между Заказчиком и Подрядчиком в следующих долях: Подрядчику _______%, Заказчику _______%.

Заказчик оплачивает услуги из расчета руб./час (не включая НДС) (не менее 5 часов в день) на одного грузчика.

На сегодняшний день грузовые железнодорожные перевозки являются одной из самых востребованных услуг на рынке перевозок. Такая тенденция объясняется довольно просто – за короткий срок вы можете доставить практически любой объем груза в любую точку страны. Кроме того, перевозка грузов железнодорожным транспортом намного надежней, чем например, с помощью автомобиля.

В течение двух дней подписать представленный Исполнителем Акт оказанных услуг или направить мотивированный отказ.
За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе строительства объекта, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

Наименование, комплектация (дополнительное навесное оборудование), стоимость часа аренды (работы) Техники, дополнительные услуги указываются в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Ежедневная норма работы Техники («машино-смена») составляет не менее 8-ми часов и включает в себя регламентные работы по техническому обслуживанию, замене расходных материалов и дозаправке топливом, если иное не предусмотрено приложениями к Договору.

При использовании Техники менее 8-ми часов в течение «машино-смены», если только Техника изначально не была предоставлена на определенное время, установленное в Протоколе согласования договорной цены, или простоя по вине Арендатора, оплата производится не менее чем за 8 часов.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения работ, он выплачивает Генподрядчику пени в размере 0,5% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

Заказчик производит оплату согласно выставленному Исполнителем счету и предоставленному Акту сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

Полезные ссылки по теме «Образец договора выполнения работ (подряда)»

Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они оформлены дополнительным соглашением, протоколом либо иными письменными документами в соответствии с правилами, установленными для письменной формы договоров ст.434 гражданского кодекса Российской Федерации, и другими его положениями.

После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу. 9.4. Все исправления в настоящем договоре имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. 9.5.

К тому же, не всякой организации есть смысл держать в штате строительную бригаду. Для определенных работ лучше заключить подрядную сделку и составить образец соответствующего договора.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2.За нарушение сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает Заказчику пени в размере 1% от стоимости работ, за каждый день просрочки. 6.3.

Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности переносимого имущества.

Понятие «техническая документация» включает в себя составленный и утвержденный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проект строящегося объекта, рабочие чертежи и др.

Без ущерба для положения абз. 1 настоящего пункта Исполнитель по заявке Заказчика и за дополнительную плату после окончания оказания услуг по Договору оказывает последнему услугу по вскрытию не распакованных предметов.

Предметом договора могут быть строительство производственного цеха, отделочные работы в частном доме, возведение фундамента дачной постройки, пуск и наладка производства, строительство многоквартирного дома и прочее.

ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ и проводит работы в оговоренные сроки. 3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно определяет количество и состав исполнителей. 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 4.1.

Стороны договорились о том, что при возведении объекта допускается отделка помещений без чистовой обработки стен, полов, потолков, без установки санитарно-фаянсового оборудования, встроенных шкафов и антресолей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector