Содержание

Договор на ремонт фасада здания образец

Образец договора подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада (далее – Работы) Жилого дома, по адресу , и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

1.2. Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору), содержащим перечень материалов и объемы Работ.

1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: начало выполнения работ – « » 2020 года; окончание выполнения работ – « » 2020 года в соответствии с Графиком производства (Приложение №2 к Договору). Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.2.3 не позднее рабочих дней.

1.4. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть перенесены на период, соответствующий количеству дней просрочки Заказчиком (в случае допущения им такой просрочки) следующих обязательств:

  • передачи Подрядчику мест производства работ в состоянии строительной готовности;
  • поставка материалов «от Заказчика»;
  • осуществления платежей по Договору в установленный им срок.

1.5. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть также перенесены из-за действия неблагоприятных погодных условий (среднесуточная температура ниже +6С, непрерывные атмосферные осадки) на срок действия таковых.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ по Договору составляет рублей (НДС не облагается) в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору). Стоимость указанных в Расчете стоимости (Приложение №1) работ является фиксированной и изменению не подлежит. В случае изменения наименований работ (включения новых работ, изменения в объемах работ и материалов) Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, подтверждающей стоимость и объемы работ. Все дополнительные работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного соглашения к данному Договору и актов приемки выполненных работ по таким работам.

2.2. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта.

2.3. Оплата по Договору производится в порядке установленным Графиком финансирования (Приложение №3 к Договору).

2.4. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.5. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

3.1.1. Подрядчик обязан:

  • выполнить работы с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему;
  • за свой счёт обеспечить проведение технического надзора, с выездом специалиста на приёмку этапов работ (крепление утеплителя, нанесение армирующего слоя, нанесение декоративного слоя, монтаж декоративных элементов и т.д.);
  • обеспечить объект необходимым для выполнения работ инструментом и оборудованием;
  • обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, соблюдать все необходимые требования по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ на объекте;
  • нести ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, которыми Заказчику был причинён ущерб;
  • немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.2. Заказчик обязан:

  • оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
  • предоставить Подрядчику вблизи или на территории строительной площадки место для хранения материалов, оборудования и инструмента, обеспечивает по одной точке подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения на период производства работ;
  • своевременно информировать Подрядчика об изменениях в ходе работ, производимых на Объекте и о предполагаемых мероприятиях, связанных с выполняемыми по Договору работами;
  • обеспечить местами для проживания работников Подрядчика, на период производства работ;
  • принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, а Заказчик, в свою очередь, вправе осуществлять технический надзор за деятельностью Подрядчика, либо передать указанные функции специализированной организации.

3.4. Заказчик вправе:

  • в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его организационную деятельность;
  • в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика об этом предварительно не менее, чем за дней, оплатив ему при этом выполненные работы и завезенные на объект материалы. Возможные убытки Подрядчику в этом случае компенсации не подлежат. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ в течение рабочих дней с момента получения уведомления об отказе (включая завезенные на Объект материалы и оборудование). Данный отказ оформляется Сторонами Соглашением с указанием объемов уже выполненных Подрядчиком работ, их стоимости и сроков осуществления взаиморасчетов;

3.5. Подрядчик обеспечивает загрузку мусора и уборку территории объекта, затраты на вывоз бытового и строительного мусора, образовавшегося в результате производства работ несет Заказчик.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. До начала производства работ Стороны подписывают акт приемки фасада под отделку, с указанием строительной готовности, наличия конструкций на фасаде, а также отклонений плоскости основания фасада.

4.2. После выполнения скрытых работ Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ.

4.3. Заказчик в течение рабочих дней после завершения всего объёма Работ (этапа Работ), предусмотренных Договором, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ.

4.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.5. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана компенсировать потерпевшей понесённые последней Стороной убытки, в том числе расходы на проведение экспертизы, на устранение недостатков и иной реальный ущерб.

4.7. Право собственности на результат выполненных работ (в том числе материалы) и риск его случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата выполненных работ продолжительностью месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Устранение недостатков результата выполненных работ в период срока действия гарантии осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет не позднее рабочих дней с момента извещения, полученного от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.2. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора.

5.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения, являющиеся результатом ударных воздействий Заказчика или третьих лиц, а также на иные недостатки, которые обусловлены неправильной эксплуатацией, ненадлежащим ремонтом, неквалифицированной разборкой или модификацией результата Работ Подрядчика, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия также не распространяется на случаи преднамеренного повреждения результата Работ Подрядчика со стороны третьих лиц. Подрядчик, при наличии письменного обращения Заказчика, может быть привлечен для выполнения ремонтно-восстановительных работ на Объекте с оформлением их соответствующими Дополнительными соглашениями.

6. МАТЕРИАЛЫ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п.1.1 объект необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором, материалами и изделиями в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).

6.2. Перед закупкой Подрядчиком декоративных материалов (краски, декоративной штукатурки, плитки, облицовочного камня и т.п.) Заказчик подписывает соответствующий акт приемки образца. Для выбора образца декоративных материалов Подрядчик заказывает изготовление нескольких пробников (например: цветной декоративной штукатурки), после Заказчик согласовывает устраивающий его образец. Изготовление пробников оплачивает Заказчик.

6.3. По поручению Заказчика или по производственной необходимости, Подрядчик закупает и доставляет на объект расходные материалы.

6.4. За деньги, потраченные на закупку и доставку расходных материалов, Подрядчик отчитывается перед Заказчиком.

6.5. Если фактическая стоимость материалов и доставки оказывается меньше суммы, предусмотренной Договором, то сэкономленные деньги возвращаются Заказчику (экономия Заказчика).

6.7. Если в ходе выполнения работ выясняется, что фактическая стоимость материалов и доставки оказывается больше суммы, предусмотренной Договором, то дополнительные материалы оплачивает Заказчик (риск Заказчика).

6.8. Возможное увеличение стоимости материалов согласовывается с Заказчиком заранее.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Договор на ремонт фасада корпуса № 2

на ремонт фасада корпуса № 2

с. Сосновка «___»____________2013 г.

ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________,

Наименование исполнителя с указанием организационно-правовой формы

_____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________,

Должность и Ф. И.О.

действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения процедуры сравнения цен (протокол №___ от «___» _______ 2013 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

По условиям настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить ремонт фасада корпуса № 2.

1.1 (далее — Работы) в объеме, содержании и по ценам, определенным в согласованной сторонами смете (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результаты работы Заказчику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Договора составляет ______________( _____________________) рублей, в том числе НДС__________(_____________________).

2.2 Цена Договора включает в себя стоимость выполненных работ, стоимость материалов, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора в соответствии и извещением о размещении заказа.

2.3 Оплата выполненных Работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:

— авансовый платеж в размере 30% от цены Договора, в течение 10 банковских дней с момента открытия объёма финансирования Заказчику на эти цели, на основании выставленного Исполнителем счета;

Читать еще:  Порядок общения бабушки с ребенком судебная практика

-окончательный расчет с Исполнителем осуществляется после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3 в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента открытия объёма финансирования Заказчику на эти цели, на основании выставленного Исполнителем счета (счета-фактуры).

2.4 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объёма Работ и иных условий исполнения договора.

2.5 Оплата работ производится за счет внебюджетных средств получателей средств субъекта Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК, МЕСТО, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Весь объем работ должен быть выполнен в соответствии с согласованным сторонами графиком выполнения работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок выполнения работ: до 30.06.2013 г.

3.3. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, выполняются Саратовская область, Красноармейский район, село Сосновка, Государственное автономное учреждение Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат».

3.4. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, при этом дополнительное вознаграждение не выплачивается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 по Договору (этапу Договора) на основании представленных Подрядчиком документов.

4.1.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом выполненных работ по Договору по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, заданием Заказчика, в указанный в Договоре срок.

4.2.2. Исполнить полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора.

4.2.3. Своими силами и за свой счет обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.2.4. Вывезти в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.5. Риск утраты объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта Заказчику несет Подрядчик.

4.2.6. По окончании работ передать результат Заказчику, предоставив одновременно с актами по форме КС-2, справки о стоимости и затратах по форме КС-3.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Требовать от Подрядчика передачи надлежащим образом оформленной документации на недостающие или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

4.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком документации.

4.3.4. Определять лиц, непосредственно контролирующих ход выполняемых работ и осуществляющих приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

4.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, требовать от Подрядчика отчет о выполнении Договора.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Обеспечить исполнение Договора на весь срок его действия.

4.4.2. Передать по требованию Подрядчика всю необходимую для выполнения работ техническую документацию.

4.4.3. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы.

4.4.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или их приемки.

4.4.5. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора, и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ — ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня заключения настоящего Договора определяет ответственное лицо (лиц), непосредственно контролирующего ход выполняемых работ и осуществляющего приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором и техническим заданием.

5.2. Выполненные работы принимаются ответственным лицом (лицами) Заказчика в присутствии представителя Подрядчика выполненным работам по Договору. Заказчик и Подрядчик составляют акты по форме КС-2, справки по форме КС-3.

5.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счет недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.4. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ по Договору, является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

6.2. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по Договору в целом.

6.3. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в установленный Заказчиком срок, согласно Гражданского кодекса и нормативных документов Саратовской области.

6.4. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Подрядчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф, пеня). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,2% от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

7.2.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

7.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от цены выполненных работ, подлежащих гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

7.2.5. Подрядчик несет всю полноту ответственности за качество работ, выполняемых субподрядчиками.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.3.2. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств Сторон по Договору.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в течение 30 (тридцати) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: смета — приложение № 1, график выполнения работ – приложение № 2.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГАУ Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат»

Договор на ремонт фасада жилого дома

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на ремонт фасада жилого дома». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.2.

Типовой договор на ремонт квартиры состоит из 8 основных разделов, каждый из которых несет свою юридическую нагрузку. Этими разделами являются «Предмет договора», «Срок проведения и порядок сдачи работ», «Порядок оплаты», «Обязанности сторон», «Дополнительные работы», «Гарантия на работы и материалы», «Действие договора», «Ответственность и разрешение споров».
Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей РФ.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Муниципалитет силами подрядных организаций выполняет работы, предусмотренные п. 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

Не более 3 рабочих дней с даты публикации Протокола Проведения Электронного Аукциона (ППЭА) на Электронной Площадке — рассмотрение Заказчиком 2 частей заявок, а также формирование Протокола Подведения Итогов (ППИ).

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: — Владимирская область, г. Судогда, ул.

Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

Образец договора на ремонт фасада административного здания индивид предприним

Сроки выполнения работ составляют ___________________календарных дней с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

Сроки выполнения работ 3.1 Срок разработки Технического задания составляют семь дней с момента получения Подрядчиком предоплаты. 3.2 Срок изготовления Фасадного декора составляет дней с момента утверждения Заказчиком Технического задания. 4 Стоимость работ и порядок расчётов 4.1 Общая стоимость работ по договору, включая материалы, составляет .

Приложение 4 к Методическим рекомендациям по защите прав участников реконструкции жилых домов различных форм собственности, утв.

Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей.

Фасад – это лицо дома и от того в каком он состоянии во многом зависит восприятие хозяина дома или компании, которая находится в этом здании.
Выполнить Работы по реконструкции Объекта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать Объект в эксплуатацию в состоянии и на условиях, предусмотренных статьями 4 и 8 настоящего Договора. 6.1.2.

Средняя. Данную стадию характеризует частичное обрушение штукатурки стен и декоративных элементов фасадных конструкций, образование густой сети мелких и средних трещин, образование плесени в углах здания, атмосферные осадки проникают вплоть до основания стен, площадь декоративного покрытия повреждена менее чем на 30%, наблюдается частичная порча системы водоотведения с кровли.

Читать еще:  Как составить перечень инструкций по охране труда

Если обе стороны договора — физические лица — предприниматели и/или юридические лица, то в договоре также обязательно должен быть указан срок договора.

В случае передачи Фасадного декора на объекте Заказчик обязуется обеспечить приёмку согласно п. 6.2. В случае нарушения данного условия передача Фасадного декора не производится, и он возвращается на склад Подрядчика. Затраты на транспортировку в этом случае несёт Заказчик.

Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. 6.1.17. За свой счет осуществлять охрану используемого в строительстве имущества и выполненных Работ с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Строительной площадки до даты подписания Акта о передаче Объекта.

В случае передачи Фасадного декора на объекте Заказчик обязуется обеспечить приёмку согласно п. 6.2. В случае нарушения данного условия передача Фасадного декора не производится, и он возвращается на склад Подрядчика. Затраты на транспортировку в этом случае несёт Заказчик.

Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. 6.1.17. За свой счет осуществлять охрану используемого в строительстве имущества и выполненных Работ с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Строительной площадки до даты подписания Акта о передаче Объекта.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Общая стоимость работ по настоящему (цена работ) определяется на основании локальных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего, и составляет ________ (___________________________________________), в том числе НДС 18 %. 5.

Обеспечить в заранее согласованные сроки доступность квартиры для проведения в ней работ, предусмотренных проектом, освободив для этого места проведения работ от мебели, бытового оборудования и других предметов внутренней обстановки квартиры.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада (далее – Работы) Жилого дома, по адресу , и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Договор подряда на утепление фасада дома

В случае изменения наименований работ (включения новых работ, изменения в объемах работ и материалов) Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, подтверждающей стоимость и объемы работ.

Основным документом перед началом ремонта, который должен быть составлен и подписан сторонами, является договор.

При проведении косметического ремонта фасада здания восстанавливается главным образом шпаклёвочный и лакокрасочный слой. Кирпичные здания с оштукатуренным фасадом наиболее подвержены разрушающему влиянию суровых атмосферных условий нашей страны, поэтому регулярное ежегодное обслуживание данных экстерьеров помогает продлить эксплуатационный срок дома.

Ремонт фасадов многоквартирных домов или муниципальных зданий государственного значения выполняют строительные бригады, имеющие государственную аккредитацию и оснащенные профессиональным альпинистским снаряжением и автовышками. В случае с ремонтом частных или загородных домов, ситуация обстоит куда проще: достаточно нанять профильную бригаду или сделать ремонт самостоятельно.

Косметический ремонт фасада здания

Закажите услугу сейчас и получите бесплатную смету на косметический ремонт фасада в течение 2-х часов после звонка, цена работ от 300 руб. за кв.м.!

На рынке недвижимости в настоящее время актуальны вопросы ремонта и перепланировки домов под индивидуальные предпочтения и вкусы потребителя. Ввиду этого все большую распространенность обретают отношения бытового подряда, и особенно, бытового подряда на ремонт домов.

К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

В договоре бытового подряда на ремонт дома применяются такие приложения:

  • Техническое задание;
  • Календарный план;
  • Перечень оборудования;
  • Перечень материалов;
  • Смета.

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Приказ о завершении работ связанных с (кап.ремонтом или реконструкцией) и об изменении или неизменности сроков использования ОС.? По окончании ремонтных составляется акт о приеме-сдаче отремонтированных основных средств по форме № ОС-3. После этого акт утверждается руководителем организации и передается бухгалтеру.

Администрация муниципального округа «Соколово», именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице супрефекта Конева Андрея Анатольевича, действующего на основании «Положения о муниципальном округе «Соколово», с одной стороны, и ответственный квартиросъемщик квартиры N 14 жилого дома N 7 по ул. Панфилова г. При этом заключивший договор подряда на услуги подрядчик имеет право выбора способов выполнения, однако он несет ответственность за ее результат.

К примеру, нужно осознавать что считается жилым домом. В согласии с Жилищным Кодексом РФ жилым домом является индивидуально-определенное здание, которое имеет в своем составе комнаты и помещения вспомогательного использования, которые предназначаются для удовлетворения гражданами бытовых и других нужд, которые связаны с их проживанием в таком здании.

Нужно также учесть, что договор бытового подряда на ремонт дома не обязательно с собственником дома заключать . Заказчиком может быть арендатор, который должен поддерживать дом в надлежащем состоянии.

Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. 1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

Все дополнительные работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного соглашения к данному Договору и актов приемки выполненных работ по таким работам.

Оперативно рассматривать жалобы и заявления Квартиросъемщика и принимать по ним решения не позднее 3 дней со дня их подачи.

Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.2.3 не позднее рабочих дней.
В ходе разработки Технического задания возможно изменения способа разбиения Фасадного декора на детали. Таким образом может произойти отступление в названиях и количестве деталей, указанных в Счёте. При этом Подрядчик обязан сохранить вид Фасадного декора в сборе соответствующим Дизайн-проекту.

Договор с подрядчиком на ремонтные фасада

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор с подрядчиком на ремонтные фасада». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за целевым расходованием средств, перечисляемых Заказчиком Подрядчику.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Договор с подрядчиком на ремонтные фасада

Распространяются ли правила строительного подряда на ремонтные работы, производимые в офисе Компании, в рабочих кабинетах. Попадают ли вообще ремонтные работы, связанные с заменой сантехники, дверей, перепланировка помещений, установка окон, замена вентиляции пожарной сигнализации и другие работы (я как то сомневаюсь что это текущий ремонт) под понятие строительный подряд или это просто подряд?
Таким образом, работа, выполняемая в рамках договора строительного подряда, всегда должна быть связана с объектом недвижимости, строящимся либо построенным (в случае его капитального ремонта).

Не позднее срока, установленного п. 4.1 настоящего Договора, принять выполненные работы и в срок, указанный в п.

За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. Договор подряда (строительство) общего типа. Подрядчик выполняет работы , используя предоставленные Заказчиком материалы («материалы Заказчика»). Оплата производится по факту выполнения (окончания) работ.

Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы.

Договор генерального подряда, строительные работы. Работа по предоплате. Используется материал (материалы) Заказчика.

Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

Гарантии по исполнению собственных обязанностей, как подрядчика, так и заказчика, регламентирует – договор подряда на строительные работы.

Что нужно запомнить о договоре ремонта фасада зданий

В частности, такой вывод суд сделал применительно к работе по асфальтированию прилегающих территорий (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2008 г.

Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему. 3.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, требовать от Подрядчика отчет о выполнении Договора.4.4. 4.4.3. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы. 4.4.4.

Практически любая компания сталкивается с оформлением и заключением гражданско-правовых договоров. К ним относится и договор подряда. Стоит признать, что гражданско-правовой договор гораздо удобнее трудового: исполнителей по таким договорам не нужно знакомить с внутренними документами компании, платить им компенсации, предоставлять отпуск, оплачивать больничные.

Договор (шаблон) подряда с ФЛ (физическим лицом). Работы выполняются с применением материала(ов) подрядчика. Оплата производится по факту выполнения (окончания) работ.

Договорная (контрактная) цена строительства объекта (работ, услуг) является неизменной на весь период строительства и определяется в приложении №1 к настоящему договору: 2.2.3.

Указанная Договорная Цена является общей фиксированной суммой и не может быть изменена, кроме как по условиям пункта 10.1 настоящего Договора. 2.1.6. Оплатить работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

Договорная (контрактная) цена строительства объекта (работ, услуг) является неизменной на весь период строительства и определяется в приложении №1 к настоящему договору: 2.2.3.

Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев: 1.8.1.

Также следует проследить, чтобы к соглашению прилагался график всех запланированных работ, а также была озвучена ответственность за невыполнение тех или иных этапов работ в срок. Это позволяет заказчику легко контролировать действия подрядчика.

Порядок приема, сдачи, оплаты работ

Заказчик обязан: 5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) с момента обнаружения таких недостатков.

Оптимальный вариант — не только упоминание конечной цели действий подрядчика в соглашении, но и вынесение полного списка планируемых работ в отдельную смету, в которой будут указаны их наименования и цена (можно сделать в виде приложения к договору), срок исполнения — в какой срок планируемые работы буду начаты заказчиком, а в какой завершены.

При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.2.4.

Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор подряда на ремонт фасада здания образец

Все дополнительные строительно-ремонтные работы и услуги, не указанные в Приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно путем 100% предоплаты.

Аванс выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора в размере _________ (_____________ тысяч ________________) рублей __ копеек, НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Компания заключает много договоров подряда. Директор требует, чтобы главбух визировал каждый из них. Но один из договоров бухгалтер визировать категорически отказался.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие Работы и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его: строительство двухэтажного жилого дома общей площадью _____ кв.м. Объект возводится по адресу:___________________________.1.2.

Договор на фасадные работы образец

Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору), содержащим перечень материалов и объемы Работ. 1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: начало выполнения работ – « » 2014 года; окончание выполнения работ – « » 2014 года в соответствии с Графиком производства (Приложение №2 к Договору).

Читать еще:  Пример написания искового заявления в суд

Под предметом договора понимается оговоренная недвижимость. Работы выполняются в согласии с письменными требованиями заказчика на основании проектно-сметной документации.

Договор подряда (строительство) общего типа. Подрядчик выполняет работы, используя при этом собственные материалы («материалы Подрядчика»). Работа по предоплате.

В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Исполнителю к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Исполнителя. 2.3.3. Представить Исполнителю необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его. 1.2.

Договор подряда на ремонтные работы – соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить. При согласованном изменении объема стоимость может быть изменена с подписанием дополнительного Протокола.

Выполнить работы по утеплению и ремонту фасада дома досрочно. 2.3.1. Передать Исполнителю по акту объект для проведения работ по утеплению и ремонту фасада дома в течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами.

В нашем онлайн-сервисе вы можете скачать договор на выполнение фасадных работ и все необходимые приложения к нему в формате Word или PDF.

Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных «Акта сдачи-приемки результата работ» для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно Приложению №1 настоящего договора.

Договор подряда на выполнение ремонтных работ: образец

Понравился образец договора? Скачайте бесплатно пример договора или сохраните в соц. сетях, расскажите друзьям — это лучшая благодарность нам! Поставьте свою оценку этому образцу — Договор подряда на ремонтные работы, ПРОГОЛОСУЙТЕ за документ — это анонимно и всем видно.

Выполнить проектные Работы и представить их для согла­со­ва­ния Заказчику. Датой выполнения проектных Работ признается дата согласования Заказчиком проектной документации, представленной Подрядчиком.

Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору составляет ________ (_______________ тысяч _________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. Цена Договора, по соглашению Сторон, может быть увеличена, но не более чем на 10 % (десять процентов). Увеличение цены Договора оформляется дополнительным соглашением Сторон.

Типовой договор на ремонт фасадных швов

Строительство домов. Утепление скатной кровли минераловатными плитами толщиной мм с 2-х слойной пароизоляцией Ютафол , устройством деревянного каркаса и контробрешётки для обеспечения подкровельной вентиляции. Утепление окон пазовым методом технология eurostrip трёхстворчатое окно х или одностворчатое окно с балконной дверью. Утепление окон пазовым методом технология eurostrip балконная дверь из двух независимых, при размере каждой двери х70 см. Напыление ППУ: пол, потолок, боковые стены по 50 мм, лицевая стена 80 мм при площади пола балкона до 3 м 2.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК РАБОТАТЬ БЕЗ ИП или ООО, ДОГОВОР ПОДРЯДА

Типовой договор на ремонт фасада здания

Строительство домов. Утепление скатной кровли минераловатными плитами толщиной мм с 2-х слойной пароизоляцией Ютафол , устройством деревянного каркаса и контробрешётки для обеспечения подкровельной вентиляции. Утепление окон пазовым методом технология eurostrip трёхстворчатое окно х или одностворчатое окно с балконной дверью.

Утепление окон пазовым методом технология eurostrip балконная дверь из двух независимых, при размере каждой двери х70 см. Напыление ППУ: пол, потолок, боковые стены по 50 мм, лицевая стена 80 мм при площади пола балкона до 3 м 2.

Напыление ППУ: пол, потолок, боковые стены по 50 мм, лицевая стена 80 мм при площади пола балкона до 4 м 2. Напыление ППУ: пол, потолок, боковые стены по 50 мм, лицевая стена 80 мм при площади пола балкона до 6 м 2.

Гидроизоляция напылением мочевины или полиуретановой мастики с учетом стоимости работ и материалов. О компании. Статьи Новости. Напишите нам. Контакты При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов Проект в подарок. ООО Альта-Строй. Сроительство домов.

Наливные 3D полы. Полы 3д фото. Монолитное и кирпичное строительство домов Строительство домов из Керамических блоков и стекло пластиковой арматуры! Строительство дома из газобетона Строительство домов из кирпича Строительство дома из пеноблоков Пеноблоки и строительство дома из них Загородное строительство коттеджей и домов Технологии строительства Виды фундаментов Вентиляция фундамента Заливка фундамента Устройство монолитного пояса.

Бетонирование стен и перегородок Строительство коттеджа в краткий срок Строительство дома коттеджа зимой Из чего строить дом Облицовка дома кирпичом. Бурение скважин Технология стяжки пола Технология армирования конструкций Этапы строительства Завершающий этап в строительстве Строительство бани Особенности в строительстве саун и бань Чем отличается баня от сауны Строительство дома — это серьёзно Строительство заборов Строительство заборов Дизайн интерьера Дизайн интерьера Сельская идиллия дизайн интерьера в прованском стиле Оформление интерьера квартиры в мексиканском стиле Квартира-студия — особенности дизайна Дизайн интерьера квартиры в арабском стиле — сказка Шехерезады Дизайн ванной комнаты Дизайн интерьер помещения в классическом стиле.

Кухня для Золушки Строим зимний сад или теплицу. Апельсиновый рай или фабрика грез. Пруд или декоративный бассейн. Два в одном, рыбное место или береговая линия.

Ландшафтная лирика или вечный двигатель. Природная тематика Экостиль шагает по планете Античный стиль в современном интерьере. Ремонтно-отделочные работы Ремонтно-отделочные работы Статьи, полезные советы и рекомендации Приступаем к ремонту квартиры Текстурирование поверхности стен Декоративные структурные штукатурки Декоративная штукатурка — многообразие видов Облицовочные работы камень гранит мрамор Декоративная и глиняная штукатурка Жидкие обои Типы ремонтов квартиры Отделочные молярные работы цены Косметический ремонт городской квартиры Натяжные потолки Натяжные потолки в Вашем доме Напольные покрытия Промышленные полы Теплые полы Тёплый пол Наливные полы 3D Наливные полы 3D Полимерный кварцевый ковер — бесшовное напольное покрытие Технология покрытия полов.

Что надо знать при выборе сухих строительных смесей? Использование самовыравнивающихся смесей при создании стяжки пола Фото наливных полов 3 d Прайс лист материалы для декоративных покрытий. Поиск подрядчика Комплекс мер по защите леса или плодовых насаждений на этапе проектирования.

Школа прорабов или здоровая атмосфера. Мансардная крыша — мой рациональный выбор при строительстве дома. Декорирование стен Советы по обустройству участка и ландшафтному дизайну.

Оформление и декорации Выбор отделочных материалов Монтаж розеток и выключателей Как сделать ремонт быстро и качественно Отделка фасада. Ничего личного. В данной статье описываются нюансы выбора штукатурки.

Обои клеить нужно правильно! Перечень услуг Прайс лист на все строительные работы Общестроительные работы Штукатурные работы цена Отделочные работы цены Отделочные работы стоимость.

Стены ГКЛ. Монтажно — плотницкие работы. Демонтаж Малярные работы цена Натяжные потолки цена Электромонтажные работы цены Сантехнические работы Нулевой цикл Бетонные работы Демонтажные работы Окна. При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов Проект в подарок.

Разработка изображений 3D. Утепление балконного блока технология eurostrip двухстворчатое окно с балконной дверью. Утепление окон пазовым методом технология eurostrip двойная распашная балконная дверь.

Отделка ГКЛ по направляющим, заливка стяжки на пол при площади пола балкона до 3 м 2. Отделка ГКЛ по направляющим, заливка стяжки на пол при площади пола балкона до 4 м 2.

Отделка ГКЛ по направляющим, заливка стяжки на пол при площади пола балкона до 6 м 2. Изоляционные работы.

Договор подряда на выполнение фасадных работ

В результате: устраняем попадание влаги с улицы, потери тепла через щели и холодные пространства; ликвидируем причины образования конденсата на стенах; обрабатываем проблемные места с плесенью и грибком; улучшаем микроклимат в помещении; Если в доме сырые холодные стены и на них появилась плесень, подтеки в углах на обоях и стенах, гуляют сквозняки, промерзают стены и теряется тепло — дом пора утеплять! Можно проводить герметизацию швов зимой? Да, можно. Никаких дополнительных затрат для заказчика и увеличение стоимости у нас не предусмотренно! Минимальный объем работ не менее 30 метров.

Теплый шов технология утепления межпанельных швов

Комплексный ремонт административных зданий — это совокупность работ, направленных на разработку проекта ремонтных работ, утверждения дизайна с выдержанным стилем, на проведение внутренних и фасадных отделочных работ и пр. При расчете и утверждении проекта ремонтных работ стоит учесть особенности сооружения и его помещений, а именно:. Даже выбор материалов и оттенков для административных зданий имеет очень важное значение. Поэтому необходимо учитывать все аспекты ремонтных работ вплоть до выбора формы и цвета, соответствующие стилю здания. Все работы проводятся в строгом соответствии с действующими нормативами качества и безопасности по утвержденному с заказчиком проекту. Профессионализм нашей команды, современное строительное оборудование, а также многолетний опыт позволяют выполнять работы на условиях максимально сжатых сроков с неизменно высоким качеством выполненных работ. При этом стоимость наших услуг удовлетворит любого заказчика. Стоимость может меняться как в большую так и в меньшую сторону.

Ремонт административных зданий

Постановлением Правительства РФ от N Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан, деятельности организаций, находящихся в нежилых помещениях многоквартирного дома. Представлять на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома отчеты о выполнении настоящего договора в течение первого квартала года, следующего за отчетным, либо по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

капитальный ремонт швов

Стыки это самое слабое звено в панельном доме. Есть утепление межпанельных швов по технологии Тёплый шов резыльтат отличный. Сразу стало заметно как в квартире уютно и тепло, вот что значит современные технологии. Ваш квартирный ремонт на «погоду» особо не повлияет. Все работы нужно производить снаружи — тут не избежать привлечения профессионалов и, как ни крути, понадобятся альпинисты. Кооперироваться лучше с соседями на такой ремонт — дешевле выйдет и надёжнее: не факт что не заделанная выше этажом трещина при дождях и морозах не разойдется ещё больше разрушив и весь ваш ремонт.

Договор подряда на ремонт фасада здания образец

Обслуживание зданий:. Ремонт фасадов:. Герметизация швов:. Баннерные конструкции:. Наружная реклама:. Промышленный альпинизм:. Уборка снега, очистка кровли:. Мойка, очистка, уборка:.

Ремонт и реконструкция

Все изменения либо дополнительные согласования по ассортименту и количеству чистовых материалов, производятся в письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора. В число ремонтных услуг нашей компании входит проведение фасадных работ. Указанная Договорная Цена является общей фиксированной суммой и не может быть изменена, кроме как по условиям пункта

Договор на утепление фасада образец

Необходимость в проведении работ, а также особенности их выполнения определяются множеством различных факторов. Среди них:. В зависимости от имеющихся условий комплексное обустройство стен может предполагать проведение самых разнообразных строительных работ. Необходимость проведения каждой из этих работ определяется во время подготовительного этапа, входе которого проводится визуальный осмотр имеющихся в здании стен или же разрабатывается план перепланировки помещений. Что касается отделки стен, то на сегодняшний день существует огромное количество отделочных материалов как для использования внутри помещений, так и для фасадов зданий.

Договор на герметизацию межпанельных швов образец

Светлоярская 43 по субботам работает с до в режиме розничного магазина, то есть без скидок. Вниманию оптовых покупателей планирующих отгрузки на субботу: отгрузка производится операторами базы при условии что отгрузочные документы были распечатаны днем ранее, соответственно заявки на отгрузки в субботние дни необходимо делать до пятницы, корректировки заявок не допускаются. Адрес: г. Крутояровская 22 , ул. Светлоярская Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов.

Устройство и отделка стен

Строительство домов. О компании. Статьи Новости. Напишите нам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector