Договор на печать полиграфической продукции

Договор типографии

Договор № на оказание полиграфических услуг

Город Москва, 21 Октября 2015 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем «Производитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

  • 1.1 Производитель принимает обязательства по печати и изготовлению полиграфии с учетом задания заказчика, а он обязуется принять и оплатить услуги.
  • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

2. Обязанности сторон

  • 2.1 Производитель выполнить свои обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств.
  • 2.2 Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, ставших ему известными в связи с исполнением данного Договора. Заказчик обязан:
  • 2.3 Оплатить услуги производителю в размере и сроки, установленные настоящим Договором.
  • 2.4 Передать производителю техническую информацию и электронные данные (макеты, исходники) необходимые для выполнения производителем обязательств. В случае, если после подписания настоящего договора и оплаты услуг производителю, заказчик не передал, либо передал не в полном объеме информацию, необходимую для изготовления полиграфии, то сроки выполнения заказа пункта. 2.1. начинаются с момента представления информации.
  • 2.5 Принять от производителя изготовленную полиграфическую продукцию в пяти дней с момента уведомления о готовности тиража, путем подписания акта выполненных работ или товарной накладной. Претензии по качеству принимаются в течение 10 календарных дней с момента подписания приема тиража.
  • 2.6 В случае, если заказчик не смог утвердить макет, производитель приостанавливает производство продукции по настоящему договору, до момента утверждения макета заказчиком, сроки ожидания, указанные в пункте 2.1 не входят.

3. Порядок расчетов

  • 3.1 За оказанные производителем услуг заказчик осуществляет расчеты на основании приложения.
  • 3.2 Оплата производится заказчиком: в размере 100 % предоплаты в течение 3 дней, с момента предоставления счета на оплату.
  • 3.3 Зачисление денежных средств производится в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет производителя. Моментом оплаты услуг является момент зачисления на расчетный счет денежных средств.
  • 3.4 В случае нарушения производителем сроков оказания услуг или качества выпущенной продукции, заказчик имеет право отказаться от услуг по данному договору, в этом случае производитель обязуется переделать поставленный товары за свой счет, а также предоставить компенсацию не менее 5% дополнительной продукции или 5% скидку от общей стоимости тиража.

4. Ответственность сторон

  • 4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору производитель и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
  • 4.2. Споры сторон решаются путем переговоров в электронном виде, в случае не возможности прийти к согласию сторон, спор передается в территориальный арбитражный суд.

5. Срок договора

  • 5.1 Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств производителем и заказчиком. Производитель уведомляет заказчика о готовности продукции электронным способом.
  • 5.2 Данный акт может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств. В случае невыполнения срока исполнения работ заказчик обязан письменно уведомить производителя о желании прекратить договор за сутки до расторжения.
  • 5.3 Изменения касающихся настоящего договору действительны в случае оформления в письменном виде или электронном виде и подписание представителем типографии и заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

  • 6.1 Стороны снимают с себя ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения данного документа, в результате событий чрезвычайного характера. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми соответствующими органами.
  • 6.2 К данным событиям относятся: землетрясение, пожар, наводнение и иные проявления стихийные бедствия, а также взрыв, эпидемии или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения договоренностей.
  • 6.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока производителем настоящего договора на период действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

  • 7.1 Данный договор составляется в двух экземплярах с равной юридической силой. Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью и подписываются в двух экземплярах.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

  • Производитель:
  • Общество с ограниченной ответственностью «Типография».
  • ИНН 7729494449,
  • КПП 772901001,
  • Юридический адрес 119571, Москва, ул. Академика Анохина 9, корпуc 1.
  • Расчетный счет 42802810602240000593 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
  • БИК 044525593,
  • Корреспондентский счет 30101810200000000593.

    Приложение № 1

    К договору № на оказание полиграфических услуг от 21 Октября 2015 года

    Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем «Производитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Приложение № 1 — Предмет договора

    • 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

    Образец заключаемого типового договора

    г. Москва «__»__________ 2017 г.

    ООО “РПФ НИК”, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кожокару В.В., действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению печатной продукции в соответствии с заданиями, предоставляемыми Заказчиком.

    1.2. Вид печатной продукции, характеристики, стоимость и сроки выполнения определяются Дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Заказчик обязан:

    2.1.1. Предоставлять Исполнителю все необходимые информационные материалы для изготовления заказа.

    2.1.2. Утвердить оригинал-макет и цветопробу в течение 3 дней после предоставления их Исполнителем для утверждения, либо предоставить мотивированный отказ.

    2.1.3. Производить оплату работ Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

    Читать еще:  Договор залога товаров в обороте образец

    2.1.4. Принимать соответствующие партии продукции, изготовленной Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно товарным накладным.

    2.2. Исполнитель обязан:

    2.2.1. Подготовить и предоставить на утверждение Заказчика, в зависимости от вида продукции, ее эскизы, оригинал-макеты, цветопробы или образцы изделий в соответствии с заданием.

    2.2.2. Изготовить полный тираж продукции из своих материалов.

    2.2.3. Гарантировать качество продукции, в соответствии с утвержденными Заказчиком эскизами, оригинал-макетами, цветопробами или образами изделий.

    2.2.4. В случае предоставления официальных претензий по качеству и количеству продукции, Исполнитель обязуется за свой счет исправить, заменить некачественную продукцию или компенсировать затраты необходимые для устранения претензий.

    2.2.5. Исполнитель обязуется предоставить готовую продукцию в срок оговоренный в Дополнительном соглашениии.

    2.3 Документом, подтверждающим сдачу продукции Заказчику является товарная накладная, подписанная обеими сторонами. После подписания товарной накладной изготовленная продукция переходит в собственность к Заказчику.

    В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.

    2.4 В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

    2.5 За каждый просроченный день оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы счета за каждый день просрочки.

    3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, определяется на основании соответствующего выставленного Исполнителем счета на оплату.

    3.2. Оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании соответствующего выставленного Исполнителем счёта на оплату, в течение 3 (трёх) банковских дней с дня выставления счета.

    3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями. Датой оплаты является зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    3.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику накладную и счет-фактуру.

    3.5. В случаях, когда по условиям настоящего Договора предусматривается оплата денежных средств на условиях предварительной оплаты или на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, законные проценты на сумму, подлежащую оплате, за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 не начисляются.

    4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.

    4.2. В случае если ни одна из сторон за две недели до момента прекращения действия Договора не уведомит другую сторону о своем желании не продлевать срок действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

    4.3. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения выполнения Сторонами своих обязательств, возникших до момента истечения срока действия Договора.

    5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

    5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, при этом Заказчик оплачивает работы, фактически выполненные Исполнителем на основании предоставленного им отчета.

    5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

    5.3. Работы по настоящему Договору могут быть приостановлены на основании соглашения сторон, являющегося неотъемлемой частью Договора.

    6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются возникшие после заключения настоящего Договора независящие от воли сторон обстоятельства, создающие объективную невозможность для сторон выполнять полностью или частично возложенные на них обязательства по настоящему Договору:

    — военные действия и внутриполитические конфликты;

    — неправомерные действия третьих лиц;

    — действия государственных органов, влияющие на предмет Договора;

    6.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается стороной, которая не выполнила своих обязательств по Договору, путем представления свидетельства компетентного органа государственной власти.

    7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

    7.2. Все споры, которые могут возникнуть в результате выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должны решаться путем переговоров. В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

    7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу для выполнения сторонами, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    7.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по предмету настоящего Договора теряют силу.

    Договора возмездного оказания услуг

    Договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции


    г. Москва «01»июня 2016 г.

    ООО «Янарин» , именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Листовой Ирины Генадьевны , действующего на основании Устава , с одной стороны, и ООО «Ромашково» , именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Иванова Игоря Ивановича , действующего на основании Устава , с другой стороны заключили Договор о нижеследующем:

    1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по изготовлению ЗАКАЗЧИКУ полиграфической и сувенирной продукции. Наименование, стоимость, количество и иные условия заказа указываются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Cрок изготовления продукции 10 рабочих дней , если иное не указано в приложении.

    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
    2.1.1. Выполнить работы вовремя и с надлежащим качеством;
    2.1.2. Производить обеспечение заказа качественными полиграфическими материалами своими силами за счет ЗАКАЗЧИКА согласно Приложениям или счету.
    2.1.3. Выполнять работы в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА, согласно Приложениям.
    2.1.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ и услуг по настоящему договору третьи лица, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия (бездействие).

    2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
    2.2.1. Оплатить работу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
    2.2.2. Подписать и скрепить печатью Акт приёмки-сдачи работ или накладной ИСПОЛНИТЕЛЯ или выслать письмо в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ о согласии с выполненными для него работами (в случае неполучения от ИСПОЛНИТЕЛЯ акта приёмки-сдачи или накладной) или составить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

    2.3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ или накладной, который направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в адрес ЗАКАЗЧИКА в течение 10 рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ готовой Продукции.

    3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

    3.1. Стоимость работ, выполненных по настоящему Договору, на каждый заказ оговаривается отдельно в подписываемых сторонами Приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.
    3.2. В стоимость работ по изготовлению заказа включаются все связанные с этим расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в т.ч. стоимость расходных, полиграфических и иных материалов. Оплата производится согласно счетам, выставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ.
    3.3. Все работы по данному Договору выполняются на условиях 100% предоплаты (либо авансовой схемы оплаты), если иное не оговорено в приложении.

    4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    4.1. Срок действия Договора с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года , а в части взаиморасчетов – до выполнения сторонами всех взаимных обязательств.
    4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
    4.3. Настоящий Договор по истечении срока действия подлежит пролонгации при необходимости. Заказчик должен сообщить об этом письменно, но не позднее чем за 30 дней до истечения срока договора.

    Читать еще:  Договор переуступки права собственности на квартиру образец

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

    6.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств и последствий действия непреодолимой силы, как то: стихийных бедствий, войны, забастовки, действий государственных организаций и т.п., обязанности сторон по выполнению обязательств данного Договора переносятся на срок действия данных обстоятельств. Решение о признании данных обстоятельств форс-мажорными в рамках настоящего Договора выносится Торгово-Промышленной Палатой РФ или любой Территориальной ТПП на территории РФ.

    7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
    7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
    7.3. При невозможности выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, согласно условиям Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вернуть оплаченную сумму в течение 5-и (Пяти) банковских дней, уплатив при этом неустойку в размере 10 (Десяти) процентов оплаченной суммы.

    8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.
    8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством

    9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

    Договор заказа на изготовление печатной продукции

    Договор заказа на изготовление печатной продукции

    город _________________ » ___ » ____________ 200 __ г.

    ООО » __________________ «, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя ООО _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО » _________________ «, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    I. Предмет договора

    1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется отпечатать журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в Приложении N 1.

    II. Права и обязанности сторон

    2.1. Права и обязанности Заказчика:

    2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, установленные в Приложении N 2.

    2.1.2. Заказчик обязуется оплатить печать очередного номера журнала в соответствии с условиями настоящего Договора.

    2.1.3. По акту сдачи-приемки принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента уведомления Заказчика о выполнении работ по настоящему Договору.

    2.1.4. Своевременно поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

    2.1.5. Своевременно представить Исполнителю изменения тиражей очередных номеров журналов, но не позднее чем за _____ до начала печати очередного номера журнала.

    2.1.6. Обеспечить вывоз отпечатанного журнала в течение _____ после уведомления о готовности тиража.

    2.2. Права и обязанности Исполнителя:

    2.2.1. Обеспечить печать журналов в согласованные сроки, предусмотренные графиком работ (Приложение N 2), и необходимое качество печати.

    2.2.2. Проверить сдаваемые диапозитивы на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии.

    2.2.3. Немедленно поставить в известность Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки печати очередного номера журнала.

    2.2.4. Известить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала.

    2.2.5. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов, в соответствии с п. 2.1.1, необходимых для выполнения работ, оговоренных в Приложении N 2 настоящего договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с Исполнителем, исходя из его реальных возможностей по выполнению договорных обязательств.

    2.2.6. Исполнитель осуществляет рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов каждого наименования в количестве _____ экз. в Российскую книжную палату.

    2.2.7. Имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае: отсутствия предоплаты, нарушения сроков предоставления материалов, существенного увеличения тиража, красочности и объема издания.

    III. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1. Базовая стоимость печати журналов приведена в Приложении N 1 настоящего договора.

    3.2. Основанием для оплаты являются счета, выставляемые Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.

    3.3. Заказчик производит оплату счета в течение _____ банковских дней с момента его выставления переводом на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

    IV. Приемка готовой продукции

    4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 45.18-86.

    4.2. Качество и количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

    4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется транспортом Заказчика.

    4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей обеих заинтересованных сторон. При приемке соблюдаются следующие требования:

    — при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее _____ экз. от всего тиража. В случае обнаружения бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. В случае отсутствия у Заказчика возможности произвести приемку, Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые подлежат замене на качественные экземпляры. В случае невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала.

    4.5. Все претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика не позднее _____ месяцев со дня выпуска журнала (при условии надлежащего хранения тиража). Исполнитель не принимает претензий от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках.

    5.1. Условия настоящего Договора и Приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

    5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

    VI. Ответственность сторон

    6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

    6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    6.3. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия и отклонении претензий — в арбитражном суде.

    VII. Срок действия договора и прочие условия

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____. Сторона, желающая продлить настоящий Договор, предоставляет за месяц до истечения срока действия Договора письменное предложение о продлении. В течение _____ со дня утверждения согласия о продлении настоящего Договора Заказчиком составляется график работ (Приложение N 2) на следующий год.

    7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

    Читать еще:  Договор аренды газопровода образец

    7.3. Одностороннее расторжение настоящего Договора возможно в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями условий настоящего Договора для Заказчика являются несоблюдение условий п.п. 2.2.1 и несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а для Исполнителя — п. 2.1.2.

    7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными на то представителями сторон, являются неотъемлемой частью Договора.

    7.5. Приложения N 1 и N 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

    8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

    8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

    8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

    IX. Юридические адреса и реквизиты сторон:

    ООО » __________________» ООО » ____________________»

    Агентство Бизнес-Нововведений

    Решаем юридические и финансовые вопросы

    Договор на полиграфическую продукцию

    Типовой Договор на изготовление полиграфической продукции

    ДОГОВОР №___
    на изготовление продукции

    г. Москва от » » ________ 2012 г.

    ООО «Август Борг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Зам. генерального директора ______________, действующего на основании Доверенности №1 от 05.03.12 г., с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Предметом настоящего Договора является изготовление и передача Исполнителем полиграфической продукции (далее Продукции) Заказчику.

    2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОПЛАТЫ

    2.1. Заказчик в период действия Договора размещает у Исполнителя заказы на выполнение работ по изготовлению и поставке Продукции. Заказы оформляются в виде Технического задания (Оферта, далее Техзадание) к настоящему Договору, в котором указываются наименование Продукции, тираж, красочность, объем, формат, вид бумаги (картона), стоимость, срок выполнения заказа и особые условия, касающиеся данного заказа.
    2.2. Сроки исполнения работ исчисляются с даты, указанной в Техзадании.
    2.3. Форма взаиморасчетов по заказу (предоплата, частичная предоплата, оплата по факту отгрузки Продукции) определяется в соответствующем Техзадании.
    2.4. Основанием для производства платежей Заказчиком является Техзадание после акцепта.
    Заказчик производит платежи после подписания сторонами Техзадания, согласно порядку, изложенному в Техзадании.
    2.5. Заказчик для выполнения заказа передает Исполнителю необходимые материалы и сопроводительную документацию. Сроки передачи и список передаваемых материалов оговариваются в Техзадании.
    2.6. Исполнитель обязуется согласовывать письменно с Заказчиком возможные изменения в сроках, тираже, качестве и технологические изменения.

    3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

    3.1. Сдача по каждому Техзаданию настоящего Договора оформляется Актом сдачи-приемки работ, а факт передачи Продукции Заказчику – накладной и счетом-фактурой.
    3.2. Датой поставки всей либо части Продукции является дата накладной (накладных) о передаче Продукции представителю Заказчика.
    3.3. Исполнитель обязуется устранить недостатки Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленными недостатками за свой счет, в случае вины Исполнителя.
    3.4. В случае недопоставки части продукции Заказчику, но не более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель возвращает последнему сумму в размере недопоставленной Продукции.
    В случае недопоставки части продукции Заказчику более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель обязуется восполнить недопоставленное количество Продукции Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленным количеством недопоставленной Продукции.

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, АРБИТРАЖ

    4.1. Ответственность Исполнителя:
    В случае несвоевременной поставки всей или части Продукции Заказчику Исполнитель уплачивает последнему штраф в размере 0.1 (одной десятой) % от стоимости недопоставленной продукции указанной в Техзадании за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) % от этой стоимости.
    4.2. Ответственность Заказчика:
    В случае несвоевременного внесения платежей со стороны Заказчика последний уплачивает штраф в размере 0.1 (одной десятой) % от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы Договора.
    4.3. Указанные размеры штрафа не могут быть уменьшены или увеличены в судебном порядке.
    4.4. Все штрафные санкции взыскиваются по усмотрению, соответственно, обеих Сторон и в случае предъявления ими претензий друг другу.
    4.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
    4.6. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5-ти дней с момента получения претензии.
    4.7. Все дополнительные Протоколы, Техзадания и Акты сдачи-приемки к данному Договору являются его неотъемлемой частью.

    5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    5.1. На период выполнения работ по Договору Заказчик предоставляет своему сотруднику ________________________________________ все необходимые полномочия для визирования макетов, цветопроб, сигнальных экземпляров и других необходимых материалов.

    6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2012 г. при условии окончания всех взаиморасчетов между Сторонами.
    6.2. Настоящий Договор пролонгируется на прежних условиях на следующий срок, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия не заявит о своем отказе от Договора.

    7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    7.1. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся в частности, отсутствие на рынке нужных для использования товаров, отсутствия у банка необходимых денежных средств.

    8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    8.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
    8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
    8.3. Все условия, касающееся проведения работ по отдельному заказу определяются настоящим Договором и Техзаданием, касающимся исключительно данного заказа.
    8.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector