Договор на изготовление пресс формы образец

Договор на изготовление пресс формы образец

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Договор подряда на изготовление пресс-формы

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

Общество с ограниченной ответственностью «________________________________________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «___________________________________» в лице генерального директора ____________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, далее по тексту — Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заказу Заказчика обязуется:

— изготовить, поставить и передать пресс-форму («крышка моющая», чертеж N______) для «Флакона Ромашка», далее — Изделие;

— разработать и изготовить чертежи (проект) Изделия и математический анализ проливаемости Изделия по образцу Заказчика (8 гнезд, цикл литья — 23 секунды), в том числе изготовить конструкторскую документацию;

— изготовить и испытать две пресс-формы на канистру емкостью 500 мл из материала Исполнителя;

— изготовить контрольный образец Изделия объемом 500 мл из указанной выше пресс-формы в количестве согласно условиям настоящего Договора,

а Заказчик обязуется принять и оплатить заказ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Испытание изготовленного Изделия, указанного в п.1.1 настоящего Договора, производится на ___________________________________________.

1.3. Изделие, указанное в п.1.1 настоящего Договора, должно соответствовать ГОСТу и ТУ РФ.

1.4. Срок исполнения заказа Исполнителем:

1.4.1. Срок выполнения чертежей и технической документации Изделия — декабрь 20__ г.

1.4.2. Срок сдачи работ по Изделию — апрель 20__ г.

1.5. Доставка осуществляется самовывозом за счет Заказчика.

2. Права и обязанности Сторон

По настоящему Договору

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнять Заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки.

2.1.2. Вернуть Заказчику после окончания действия настоящего Договора в исправном состоянии предоставленное им оборудование, инструкции и техническую документацию.

2.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2. Заказчик обязан:

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт».

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена, обычно это занимает не более нескольких минут.

Приносим извинения за вынужденное неудобство.

Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments@kodeks.ru

Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные
средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.
В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета
списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Если ошибка повторяется, напишите нам на spp@cntd.ru, мы разберемся.

Метод оплаты:

Что вы получите:

После завершения процесса оплаты вы получите доступ к полному тексту документа, возможность сохранить его в формате .pdf, а также копию документа на свой e-mail. На мобильный телефон придет подтверждение оплаты.

При возникновении проблем свяжитесь с нами по адресу spp@kodeks.ru

аналогичных документов, доступных с полным текстом:

Примерная форма договора на контрактное производство

Договор на контрактное производство

г. _______________________ «__» _____________ ____г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________, с одной

(Устава, Положения, Доверенности)

стороны и ____________________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

(Устава, Положения, Доверенности)

именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель

обязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданию

Заказчика выполнять операции, связанные с выпуском ______________________

(наименование выпускаемой продукции)

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет ________

(полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции)

1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с

согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой

частью (Приложение 1).

1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в со-

ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не-

отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя-

щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ-

ходимую для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 договора.

2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус-

ловиями настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в пол-

ном объеме и в установленные сроки.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмеши-

ваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.3. Приостанавливать производство работ в случае отступления Ис-

полнителем от требований нормативных документов, технических условий,

2.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обяза-

тельств, при отзыве или приостановке действия у него лицензии (если про-

изводимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных

законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ,

предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для изготов-

2.3.2. Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого-

воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику.

2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани-

ем и календарным планом.

2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с

действующими нормами и техническими условиями.

2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-

рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных

для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-

тельства по оплате выполненных работ.

2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения

убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-

тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-

ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-

2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про-

дать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на

имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основа-

нии сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью

3.2. Оплата работ Заказчиком производится на основании выставленных

Исполнителем счетов, не позднее ___ дней с момента их выставления.

3.3. Стороны ежемесячно производят сверку объемов изготовленной

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

4.1.1. допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

4.1.2. недостатки выполненной работы, которые делают продукцию не-

пригодной для обычного использования;

4.1.3. качество изготавливаемой продукции.

4.2. Заказчик возмещает Исполнителю убытки:

4.2.1. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему

4.2.2. в случае нарушения сроков оплаты работы Заказчик уплачивает

Исполнителю неустойку из расчета ___% суммы задолженности за каждый день

4.3. Заказчик несет всю ответственность за качество продукции перед

5. Разрешение споров

5.1. Настоящим договором предусматривается претензионный порядок

урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии — ______

Читать еще:  Договор обмена жилыми помещениями между собственниками жилья

календарных дней с даты ее получения.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению в результате

проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

6.1.1. систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения

6.1.2. несоблюдения требований к качеству производимой продукции.

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае сис-

тематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Работа по настоящему договору выполняется на производственных

7.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по

настоящему договору от другой Стороны информацию о новых решениях и тех-

нических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения,

которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать

ее третьим лицам.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия До-

говора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же

условиях на аналогичный срок.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу,

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение N 1 к договору

на контрактное производство

от «__» ________ ____г.

на производство ________________________________

1. Заказчик: ______________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

2. Исполнитель: ___________________________________________________

(полное наименование Исполнителя)

3. Цель: _________________________________________________________.

4. Основные виды работ по договору на контрактное производство:

5. Характеристики производимой продукции:

6. Объем выпускаемой продукции: __________________________________.

Приложение N 2 к договору

на контрактное производство

от «__» ________ ____г.

на производство ________________________________

ДОГОВОР подряда на изготовление продукции (с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде; с привлечением заказчиком третьих лиц)

ДОГОВОР N _____

подряда на изготовление продукции

(с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде;

с привлечением заказчиком третьих лиц)

«___»___________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем — Заказчик, в лице _____________, действующего на основании ________, с одной стороны и __________, именуем__ в дальнейшем — Подрядчик, в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые — стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей продукции: _______________а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее.

1.2. Вид, количество, технические регламенты (технические условия), требования к продукции, упаковке, маркировке, сертификации и сроки исполнения работ по изготовлению продукции устанавливаются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Для изготовления продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.4. Подрядчик изготавливает продукцию на своем оборудовании по адресу: ___________________________. Затраты на энергию и другие издержки Подрядчик несет за счет выплачиваемой ему цены работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. РИСКИ

2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до ее приемки Заказчиком.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику.

2.3. При просрочке передачи или приемки продукции риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы изготовления продукции..

2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности продукции либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.6. Для выполнения отдельных работ по изготовлению продукции Подрядчик имеет право привлечь других лиц (субподрядчиков). При этом Заказчик и субподрядчики не имеют права предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком.

2.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

2.8. Заказчик вправе:

— во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к согласованному сторонами сроку становится явно невозможным;

— назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

— с согласия Подрядчика привлекать к выполнению отдельных видов работ по Договору третьих лиц путем подписания с ними соответствующего Договора. При этом ответственность за выполнение этих работ перед Заказчиком несут третьи лица.

2.9. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы.

2.10. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

2.11. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему продукции отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ______ (_________) рублей.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику цену работ в течение ___ (____) дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих продукцию, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка изготовленной продукции производится в течение ___ дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: __________________.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки продукции при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший продукцию без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки продукции отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение _______ после их обнаружения.

Требования Заказчика к качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию (________ месяцев).

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков продукции или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, — обе стороны настоящего Договора поровну.

Читать еще:  Как выписать человека через суд образец заявления

4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание продукции до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ).

5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям ___________. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение _________ с момента ____________.

5.4. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ___% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»_____________ ____ г.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор на изготовление пресс формы образец

В данном разделе Вы можете ознакомиться с типовым договором поставки эллиптических днищ или другой продукции, скачать проект договора и, в случае необходимости внести дополнительные правки или дополнения.

г. Москва « » __________ 2016 г

ООО «ПРОММА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Петровского Ю. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется изготовить эллиптические днища ГОСТ 6533-78 далее по тексту Изделия, а Заказчик – принять и оплатить Изделия согласно Спецификациям, подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 Изделия изготавливаются из материала Исполнителя. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации.

1.3 Стоимость, номенклатура и сроки поставки Изделий предусмотрены Сторонами в согласованных спецификациях, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и представлены в приложениях.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1 Качество поставляемых Изделий должно соответствовать ГОСТ 6533-78 и технической документации Исполнителя.

2.2 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013. На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя.

2.3 Каждая единица Изделий должна иметь маркировку согласно ГОСТ 6533-78.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1 Изделия поставляются в срок и в порядке, определяемом настоящим Договором и спецификацией.

3.2 Исполнитель может осуществить досрочную поставку продукции при согласии Заказчика.

3.3 Отгрузка продукции производится самовывозом за счет Заказчика.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Заказчик оплачивает поставляемые Исполнителем изделия по согласованной в спецификации цене.

4.2 Цена может быть изменена только в соответствии с индексом роста цен производителя и данным ГК РФ по статистике по данной отрасли производства.

4.3 Оплата производится в следующем порядке:

— авансирование в размере 70%

— окончательный расчет по мере готовности изделий к отгрузке.

4.4 Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.

4.5 Отгрузка продукции производится только после окончательного расчета.

4.6 Датой оплаты изделий считается дата зачисления денег на расчётный счёт Исполнителя.

4.7.Сумма аванса, перечисленного Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя, учитывается при окончательном расчёте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 Исполнитель и Заказчик обязаны в 5-ти дневный срок информировать друг друга об изменении адреса и реквизитов, указанных в Договоре.

6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС М ажор)

6.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.

6.2 Сторона, которая ссылается на какое-либо из обязательств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, обязана немедленно по телеграфу известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой силы является акт торгово-промышленной палаты

6.3 Наступление обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п.6.2., продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.

6.4 Если обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1., продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки. Суммы предоплаты подлежат возврату в 3-х дневный срок с момента получения уведомления о расторжении Договора.

6.5 Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор расторгнут по п.6.4., Исполнитель обязан в 3-х дневный срок с момента окончания действия обстоятельств предложить Заказчику право преимущественной покупки изделия. Если Заказчик в течении 7 дней не примет это предложение, то Исполнитель в праве продать изделие третьему лицу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий Договор вступают в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до 31.12.2018г.

7.2 Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, заказы, спецификации и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершении подобных действий согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

7.3 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-и дневный срок с момента получения претензии.

7.4 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглашению сторон. Документы, переданные по факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами, имеют юридическую силу, но в обязательном порядке дублируются направлением оригинала почтой.

Читать еще:  Рукописная доверенность на право управления автомобилем

1. Приложение №1 к Договору – Спецификация №1

Контракт (договор подряда) на изготовление изделия из комплектующих заказчика (оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности результата работ)

Тип документа: Контракт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,4 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

КОНТРАКТ N ______

на изготовление изделия из комплектующих Заказчика

(оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности

г. __________ «__»__________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик» (зарегистрирован и действует на основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик» (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях и своими силами ________________ (далее — изделия) в количестве _________, именуемые в дальнейшем «результат работ», используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.

1.3. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.

1.4. После окончания выполнения работ готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.

1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.

1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.

1.7. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых изделий оплата за их хранение составляет ______ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (_________) руб.

1.8. Готовые изделия, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.

2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Дополнительные требования по качеству: _________________________.

2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Подрядчика готового для передачи результата работ Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование изделий. По результатам осмотра и тестирования сторонами составляется соответствующий акт.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена результата работ по настоящему Контракту составляет ____ (_________) условных единиц за одно готовое изделие, в том числе НДС — __% (______ у.е.); общая стоимость составляет _____ (_______) условных единиц. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

3.2. Всего по настоящему Контракту Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере ______ (_____________) у.е., в том числе НДС — __% (___________ у.е.). Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.

3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Контракта суммы денежных средств на счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в течение ______ дней после подписания Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и передать Заказчику результат работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.

4.3. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика согласно п. 4.2 Контракта и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.

4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых изделий на складе Подрядчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: _________________________, и на упаковку: _______________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Контракта) в размере ____% от стоимости каждого готового изделия (п. 3.1 Контракта), которое должно было быть передано в указанный срок, за каждый день такой просрочки.

6.2. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

6.4. Заказчик с момента получения счета от Подрядчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.4 Контракта, в размере ___ % от стоимости каждого изделия (п. 3.1 Контракта), которое готово к передаче его Заказчику в установленном порядке, за каждый день такой просрочки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. Текст и условия настоящего Контракта являются конфиденциальными.

10.5. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Контракта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector